муниципальный контракт - Администрация красногорского

реклама
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ для муниципальных нужд,
их организации и финансировании.
п. Красногорский
«___»_________ 200__г.
Администрация Красногорского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в
лице Главы Красногорского городского поселения Гризоглазова Александра Ивановича,
действующего на основании Устава Красногорского городского поселения, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по капитальному
ремонту дорожного покрытия в границах Красногорского городского поселения Еманжелинского
муниципального района Челябинской области ( в соответствии со сметами).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненные работы, согласно настоящему муниципальному контракту, Заказчик перечисляет
Исполнителю в соответствии с результатами конкурса протокол №____ от _________2007г. и с
протоколом о договорной цене _______________________________
рублей, НДС не предусмотрен.
2.2. Оплата производится с авансовым платежом 30 %, что составляет ___________________________
рублей, НДС не предусмотрен.
2.3. Оплата работ (этапов) производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком
выполненных работ, оформленных актом сдачи- приемки.
Оплата должна производиться не позднее 10 календарных дней с момента приемки работ и
подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ (этапов) или истечения срока
приемки работ, установленного в п. 4.7. настоящего муниципального контракта.
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: с момента заключения контракта
и до 31.12.2008г.
.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи – приемки
проектной продукции с приложением к нему комплекта проектной документации.
4.2. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи – приемки и
комплекта проектной документации обязан направить Исполнителю подписанный акт
сдачи- приемки работ и произвести оплату, либо свои замечания по документации.
4.3. Если в 10-ти дневный срок после сдачи работ Заказчику подписанный акт сдачи –
приемки работ или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к
Исполнителю, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному
Исполнителем одностороннему акту сдачи- приемки работ.
5.
5.1.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему
муниципальному контракту Заказчик и Исполнитель несут полную имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной и
другой
технической документации, включая недостатки, обнаруженные
впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта,
созданного на основе проектной и другой технической документации.
При обнаружении недостатков в проектной и другой технической
документации
Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную и
другую техническую документацию в согласованный сторонами срок.
При расторжении по своей инициативе в одностороннем порядке Заказчик
уплачивает
Исполнителю стоимость, выполненных на день расторжения
муниципального контракта, работ и покрывает убытки, связанные с непредвиденным
расторжением муниципального контракта.
При расторжении муниципального контракта по своей инициативе в одностороннем
порядке Исполнитель покрывает убытки Заказчика, связанные с непредвиденным
расторжением муниципального контракта.
Исполнитель несет полную ответственность за действия и упущения субподрядных
проектных организаций и привлекаемых консультантов (физических лиц).
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а
также за действия сторон при их возникновении. Та или иная сторона освобождается
от ответственности за невыполнение своих обязательств лишь в том случае, если она
докажет, что невыполнение было связано с не зависящими от нее причинами,
возникшими после подписания муниципального контракта, или эти причины не
могли быть предусмотрены во время заключения муниципального контракта, и что
она (эта сторона) не могла избежать или устранить эти причины или их последствия.
Претензии и другие спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров
в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного
урегулирования разногласий – передаются в арбитражный
орган по месту
нахождения Заказчика, в котором они подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА.
Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту
требуют согласия сторон, являются его неотъемлемой частью, исполняются в
простой письменной форме и подписываются только должным образом
уполномоченными на то лицами.
6.2.
При выявлении в ходе работ по муниципальному контракту необходимости и
целесообразности внесения изменений и дополнений в его условия сторонами
составляется дополнительное соглашение к муниципальному контракту, который
является его неотъемлемой частью.
6.3.
Муниципальный контракт может быть расторгнут по письменному
соглашению между сторонами.
6.4.
В случае одностороннего расторжения муниципального контракта сторонаинициатор обязана направить контрагенту уведомление, в котором сообщается о
намерении прекратить действие муниципального контракта. Если нарушение
договорных обязательств продолжается по истечении 10 дней со дня получения
уведомления, сторона – инициатор направляет повторное уведомление. Если
нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 10 дней со дня
получения повторного уведомления сторона – инициатор вправе направить виновной
стороне решение о расторжении договора и прекратить его исполнение.
6.5.
При
наступлении
форс-мажорных
обстоятельств,
подтвержденных
соответствующими документами, Исполнитель вправе принять решение о
приостановке работ. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их
последствия могут продолжаться в течение длительного времени, или когда при
наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать
6.1.
весьма длительные сроки, стороны проведут переговоры с целью установления
приемлемых для сторон иных способов исполнения муниципального контракта или
его расторжения с возмещением Исполнителю по специальному расчету
причиненного ущерба.
6.6.
Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных
результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, каждая из
сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о
приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в 10 дневный срок принять
совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или
расторжении муниципального контракта.
6.7.
Все положения настоящего муниципального контракта обязательны для
правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.
7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
Срок вступления муниципального контракта в действие установлен с даты
поступления в адрес Исполнителя муниципального контракта, подписанного
Заказчиком.
7.2.
Срок окончания действия муниципального контракта определяется датой
окончания денежных расчетов между Заказчиком и Исполнителем.
7.1.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК: Администрация Красногорского городского поселения Еманжелинского
муниципального района Челябинской области
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
К настоящему муниципальному контракту прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
1. Календарный план
на ____л.
Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах по одному
экземпляру для каждой из сторон.
ЗАКАЗЧИК:
______________ А.И.Гризоглазов
«____»_________200__г.
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_____________________
«____»_________200__г.
М.П.
Приложение
к муниципальному контракту
на выполнение работ по капитальному
ремонту дорожного покрытия
№_______от_________________г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения, приемки и оплаты работ
__________________________________________________________________________________________________________________________________
( наименование договора)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
№
этапа
Наименование основных
этапов проектирования
1
2
Начало
действия
договора
3
С момента
подписания
Срок
поступления
аванса на
расчетный
счет
Исполнителя
Срок сдачи
работ
4
5
До
31.12.2008
Расч. цена
этапа, руб.
Расч. Цена
аванса, руб.
в % к дог.
цене
в % к дог.
цене
6
7
Окончание
действия
договора (срок
оплаты работ)
Примечания
8
9
30 %
1. Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления аванса. В случае несвоевременного перечисления аванса исполнение работ будет
перенесено на более поздний срок.
ЗАКАЧИК:
«_____»_________200__г.
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
«____»___________200__6г.
М.П.
Приложение
к муниципальному контракту
на выполнение ремонтных работ
№____ от __________________г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ
о договорной цене на создание (передачу) проектной продукции
_____________________________________________________________________________________
( наименование договора)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
От лица Заказчика: _____________________________________________________________________________________________________
От лица Исполнителя:_________________________________________________________________
1. Удостоверяем, что сторонами достигнуто следующее соглашение о величине договорной цены
на создание (передачу) научно- технической продукции:
Наименование затрат
Обоснование
Сумма, руб.
1.
Всего договорная цена НТП:
Всего стоимость по договору составляет: _____________________________________________
НДС не предусмотрен.
2. Договорная цена может быть уточнена дополнительным соглашением в связи с
увеличением (уменьшением) во время действия договора стоимости материалов, услуг и других
затрат, входящих в себестоимость, пошлин, сборов, которые формируются в установленном
законодательном порядке.
2. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между Заказчиком и Исполнителем.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_____________________________
____________________________
« ___» ________________200__г.
« ___» ________________200__г.
М.П.
М.П.
Скачать