Документация о закупке - Новороссийский зерновой терминал

Документация о закупке
Информационная карта
№
п/п
Наименование пункта
1.
Предмет размещения заказа
2.
Установленные заказчиком
требования к качеству, техническим характеристикам
работы, к их безопасности, к
результатам работы и иные
требования, связанные с
определением соответствия
выполняемой работы потребностям заказчика
3.
Требования к содержанию,
форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
Текст пояснений
Реконструкция автоматической системы контроля и
управления Инв. 515, системы «Аварийного питания
систем управления PLC на ОАО «Новороссийский
зерновой терминал»
В соответствии:
- с Техническим заданием - Приложение 2.
- Проектом Договора - Приложение 5.
Требования к материалам, производству работ,
гарантийному периоду – смотреть в Техническом
задании- Приложение 2 , Проекте договора Приложение 5.
Требование к участнику:
 опыт выполнения данного вида работ;
 наличие квалифицированного персонала;
 наличие соответствующего свидетельства:
 наличие системы контроля над качеством выполняемых работ;
Дополнительные условия Заказчика:
 Терминальный комплекс является взрывопожароопасным предприятием, т.е. повышенные требования к соблюдению норм и правил по технике
безопасности, охране труда, пожарной безопасности
и т.д.
1)
При составлении документов и подаче
предложений Участники размещения заказа должны соблюдать требования, изложенные в «Положении о закупках, товаров, работ, услуг ОАО «Новороссийский зерновой терминал».
2)
Сведения, содержащиеся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать
двусмысленных толкований.
3)
Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть скреплены
печатью и заверены подписью уполномоченного
лица.
4)
Документы должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.
5)
Любой участник размещения заказа вправе подать только одно предложение, внесение изменений в которое не допускается.
6)
Заявка (Приложение №3) на участие в открытом запросе предложений оформляется в одном
экземпляре (только оригинал).
7)
Участник закупки передает в конкурсную
комиссию заявку на участие в закупке до истечения срока, указанного в извещении о закупке, в составе и по форме, установленной документацией о
закупке.
Участник закупки должен заполнить заявку на участие в запросе предложений согласно
форме (Приложение №3) настоящей документации
о закупке. Заявка должна быть заполнена полностью, с приложением всех требуемых документов.
В случае не предоставления установленных документацией о закупке документов либо наличия в
таких документах неполных и недостоверных сведений, конкурсная комиссия вправе принять решение об отклонении от дальнейшего рассмотрения такую заявку на участие в закупке.
Участник закупки в дополнение к заявке (Приложение №3)на участие в запросе предложений должен
предоставить коммерческое предложение (Приложение №4).
Стоимость работ должна определяться на основании
действующих расценок на данные виды работы.
г. Новороссийск
ОАО «Новороссийский зерновой терминал»
8)
4.
Требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы, которая
является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик;
5.
Место выполнения работ
6.
Начальная (максимальная)
цена Контракта
7.
Форма, сроки и порядок
оплаты работы
8.
Порядок формирования
цены договора (цены лота)
(с учетом или без учета
расходов на перевозку,
страхование, уплату пошлин, налогов и других
обязательных платежей)
9.
Порядок, место, дата
начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в закупке
2 900 440,00 руб. с НДС
(Приложение 1)
Аванс 30 % в течение 5 банковских дней после выставления счета, окончательный расчет производится
в течение 5 банковских дней после подписания Акта
выполненных работ.
1. Цена контракта, предлагаемая участником
размещения заказа, не может превышать
начальную (максимальную) стоимость.
2. Цена контракта должна включать все налоги,
пошлины и прочие сборы, которые
исполнитель договора должен оплачивать в
соответствии с условиями договора, а также
транспортные и иные расходы должны быть
включены в расценки и общую цену заявки,
представленной Участником.
3. В случае если цена договора, указанная в заявке
и предлагаемая участником размещения заказа
превышает начальную цену договора,
соответствующий участник размещения заказа
не допускается к участию на основании
несоответствия его заявки требованиям,
установленной настоящей документацией.
Заявки на участие подаются нарочно по адресу
г.Новороссийск ул.Портовая 10, каб.304, в
сканированном виде за подписью руководителя по
адресу электронной почты arubailo@nzt.ru или по
факсу (8617) 60-22-77
Дата начала срока подачи заявок 25.04.2013 г.
Дата окончания срока подачи заявок 30.04.2013 г.
Заявки на участие принимаются по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и 14.00 до 15.00 Московского времени.
Требования к Участникам
закупки и перечень
документов, представляемых участниками закупки
10.
для подтверждения их соответствия установленным
требованиям
Участником размещения заказа может быть любое
юридическое лицо соответствующее требованиям
«Положения о закупках товаров, работ, услуг
ОАО «НЗТ»
Требования к Участникам размещения заказа:
1. Соответствие Участника размещения заказа:
1) Требованиям «Положения о закупках товаров,
работ, услуг ОАО «НЗТ».
2) Требованиям предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, оказание услуг являющихся
предметом размещения заказа:
- при необходимости наличие действующих лицензий
на оказание соответствующих услуг;
- отсутствие ограничений на осуществление
деятельности, предусмотренной Договором, в
учредительных документах;
- соответствие предмету размещения заказа основных
видов деятельности Участника (для юридических лиц
- определенных на основании его учредительных
документов);
- не проведение ликвидации Участника размещения
заказа – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании Участника
размещения заказа – юридического лица банкротом;
- не приостановление деятельности Участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки;
- Отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участниках размещения
заказа.
Перечень документов, представляемых участниками
закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям:
1. Копии правоустанавливающих документов
(устав, учредительный договор, свидетельство о
регистрации ЕГРЛ, выписка из ЕГРЮЛ),
заверенные печатью предприятия.
2. Справка о не проведении ликвидации
Участника размещения заказа и отсутствии
решения арбитражного суда о признании
Участника размещения заказа – юридического
лица- банкротом
Формы, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
11.
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке
Критерии оценки и
12. сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок оценки и
сопоставления заявок на
13.
участие в закупке
14. Запрос предложения
15. Техническое задание
Форма заявки на участие в
16.
конкурсе
Форма коммерческого
17.
предложения
18. Проект договора
Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 2 рабочих
дней со дня поступления указанного запроса Заказчик
размещает на официальном сайте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 календарных дня до
дня окончания подачи заявок на участие в закупке.
Дата начала предоставления разъяснений
25.04.2013 г.
Дата окончания предоставления разъяснений
26.04.2013 г.
Победителем в проведении запроса предложений
признается участник размещения заказа, подавший
предложение, которое отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о размещении заказа и
содержит наилучшие условия по стоимости, срокам и
иным качественным и количественным
характеристикам.
В случае, если лучшие условия исполнения договора
содержатся в нескольких заявках на участие в
закупке, победителем запроса предложений
признается участник закупки, заявка которого
поступила ранее других из лучших заявок на участие в
закупке.
В срок не превышающий 10 рабочих дней с даты
окончания срока приема заявок, Заказчик
осуществляет анализ и рассмотрение заявок. Заказчик
вправе осуществить проверку указанных в заявке на
участие в закупке производственных возможностей
участника закупки, в том числе с выездом в места
базирования, с оформлением соответствующего акта
проверки до подведения итогов запроса, а так же
запросить копии документов, подтверждающих право
собственности или документа, подтверждающего иное
основание законного владения. На основании
результатов рассмотрения заявок на участие в
закупке конкурсной комиссией принимается решение
о выборе победителя. Решение конкурсной комиссии о
результатах запроса предложений оформляется
итоговым протоколом заседания конкурсной
комиссии.
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №1
№
п/п
1
Наименование работ
Реконструкция автоматической системы контроля и управления Инв.
515, системы «Аварийного питания систем управления PLC на ОАО
«Новороссийский зерновой терминал»
Итого:
Начальная
максимальная цена
контракта
(с НДС, руб.)
2 900 440,00
2 900 440,00
Приложение 2
Техническое задание
Приложение 3
Форма заявки на участие в конкурсе
Исх. _______________
Дата _______________
Главному инженеру
ОАО «Новороссийский зерновой терминал»,
Председателю конкурсной комиссии
г-ну Арабаджиеву А.В.
Уважаемый Анатолий Вартанович!
Участник: (наименование участника), ознакомившись с представленной документацией, настоящим подает заявку на __________________________.
Наименование работ:
1. Место выполнения работ:
2. Сроки выполнения работ:
3. Стоимость выполнения работ (указать без НДС/с НДС):
4. Порядок оплаты:
5. Гарантийный период:
6. Наличие соответствующего свидетельства:
7. Согласие с проектом договора:
8. Опыт выполнения аналогичных работ за последние три года с указанием Заказчика:
№ п/п
Наименование Заказчика
Наименование работ
Период выполнения
9.
Дополнительные сведения:
Полное и сокращенное название компании
ИНН
Дата регистрации
Место регистрации
Банковские реквизиты
Руководитель компании (ФИО, год рождения, образование, сколько лет работает в компании)
Участники общества
Телефон(ы)
Факс
Адрес электронной почты
Основной вид деятельности организации
Сколько лет работает по основному виду деятельности
Страны (регионы), в которых проводились (проводятся) работы по основному виду деятельности
Другие виды деятельности, которые реально осуществляются компанией
Перечень лицензий, которые имеет компания, и копии которых прилагаются.
Уполномоченные представители Вашей организации могут для получения дальнейшей информации связываться с указанными ниже
сотрудниками подрядчика:
Предмет
Контактное лицо
Должность
Телефон
E-mail
Управление организацией
Кадровые вопросы
Технические вопросы
Финансовые вопросы
1.
2.
3.
Данная заявка подается с пониманием того, что:
Ваша организация оставляет за собой право отклонить или принять заявки, приостановить процесс проведения конкурса и отклонить все
заявки;
Ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать нас об их причинах.
Приложения:
Коммерческое предложение на выполняемый объём работ.
Копии правоустанавливающих документов (устав, учредительный договор, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о регистрации ЕГРЛ, выписка из ЕГРЮЛ) и лицензий и свидетельств на право производства соответствующего вида работ, заверенных печатью предприятия.
Справка о не проведении ликвидации Участника размещения заказа и отсутствии решения арбитражного суда о признании Участника размещения
заказа – юридического лица – банкротом.
(Должность)
(Ф.И.О.)
(Подпись)
Приложение №4
Коммерческое предложение по цене договора
Наименование участника размещения заказа:_______________________________________
Наименование
Срок выполнения работ
Стоимость, руб.
1
2
…
ИТОГО:
Условия оплаты:
Условия выполнения работ:
Гарантийный срок:
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа.
2. В зависимости от того, с НДС или без НДС указывается цена заявки, в таблицах могут быть указаны как цены с НДС, так и без НДС
(а НДС – отдельной строкой). В любом случае, цена заявки должна совпадать с итоговой суммой по итоговой строке таблиц-2.
Приложение №5
Проект договора
Договор № О-2013/ _____
г. Новороссийск
«____» _________ 2013 г.
ОАО «Новороссийский зерновой терминал», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного инженера
Арабаджиева А.В., действующего на основании Доверенности № 1 от 09 января 2013 г., с одной стороны и
______________ , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора_____________ , с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по реконструкции «Системы
автоматического контроля и управления АСУ ТП ИНВ 515, «Аварийное питание систем управления
PLC»», поставке оборудования, установки, пусконаладочным работам и вводу в эксплуатацию.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Подготовить и передать по акту Исполнителя существующую проектную документацию.
2.1.2. Обеспечить доступ на территорию строительства необходимой техники, оборудования и персонала
Исполнителя в соответствии с оформленными в надлежащем порядке пропусками и разрешениями по заявке Исполнителя.
2.1.3. При необходимости и по предварительной письменной заявке предоставить Исполнителю необходимые помещения для производства работ, обеспечить складом и территорией для хранения оборудования, материалов, техники и их сохранность в нерабочее время по предварительной заявке Исполнителя.
2.1.4. Своевременно производить приемку и оплату работ, выполненных в соответствии с настоящим договором.
2.1.5. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с
условиями настоящего договора.
2.2.2. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению
настоящего договора.
2.2.3.Сдавать выполненные работы Заказчику по Актам выполненных работ, по окончании работ сдать их
по Акту рабочей комиссии.
2.2.4. В случае появления при производстве работ дополнительных объемов предупреждать Заказчика для
принятия решения.
2.2.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работ, выполняемых Исполнителем, или несоответствия их условиям настоящего договора.
2.2.6. При выполнении монтажных, пуско-наладочных и иных работ Исполнитель обязуется соблюдать
правила противопожарной безопасности, выполнять требования режима, действующего на территории
предприятия Заказчика, нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ, выполняемых по договору в соответствии с Приложением №1: _______ (прописью) рублей, __ коп, включая НДС.
3.2. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке:
Авансовый платеж 30% в размере _______ (прописью) рублей 00 копеек производится на основании выставленного Исполнителем счета в течение 5-и банковских дней.
Окончательный расчет в размере ____ (прописью) рублей 00 копеек производится в течение 5 банковских дней после подписания Акта выполненных работ.
3.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ указанных в Календарном плане (Приложение №2) Заказчик произведет окончательный расчет в течение 5 дней после подписания Акта выполненных работ за вычетом выставленных Исполнителю штрафных санкций в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора.
4. Сроки, порядок сдачи и приемки продукции.
4.1. Сроки выполнения работ по данному договору определены календарным планом в соответствии с
Приложением №2 к настоящему договору.
4.2. Окончание работ подтверждается подписанием Заказчиком Акта выполненных работ по договору,
который оформляется в следующем порядке:
4.3. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента извещения
Заказчика Исполнителем о готовности этапа.
4.4. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ или направить Исполнителю
мотивированный отказ от приемки работ.
4.5. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.
4.6. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.
4.7. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата
или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив
в известность Заказчика немедленно.
4.8. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с
момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
4.9. При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик, при отсутствии претензий, обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
4.10. «Исполнитель» обязуется предоставлять «Заказчику» предусмотренные Договором первичные документы (акты сдачи-приемки услуг, счета-фактуры и другие необходимые документы) в течение 10 календарных дней от даты поставки Товара, но не позднее 4 числа месяца, следующего за расчётным периодом.
5. Внесение изменений в Договор.
5.1. Заказчик не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в объем работ без изменения проектно-сметной документации. В случае необходимости внесения изменений по мнению Заказчика, он
обязан направить письменное Уведомление Исполнителю с указанием: увеличения или сокращения объема некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор; исключения некоторой указанной работы; изменение характера или вида некоторой указанной работы; выполнения определенной дополнительной работы для согласования и корректировки Задания и договорной документации (при необходимости).
5.2. Договорная цена, сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется документальными соглашениями, становящимися с момента их подписания неотъемлемыми частями настоящего Договора.
5.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной
форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
5.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договоренности по срокам и стоимости проектных работ могут быть
соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением,
становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. Ответственность сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За просрочку сроков, оговоренных в календарном плане работ, по вине Исполнителя, последний
оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ.
6.3.В случае обнаружения скрытых недостатков поставляемого оборудования либо выполняемых по
настоящему Договору работ, Исполнитель обязуется за свой счет произвести устранение выявленных дефектов.
6.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если
оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору Исполнителем.
6.5. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде
Краснодарского края.
6.6. Изменение или расторжение настоящего договора возможно при подписании его Сторонами соответствующего соглашения. В то же время Заказчик вправе отказаться от его исполнения в одностороннем
порядке, направив Исполнителю соответствующее уведомление о расторжении договора, а Исполнитель
обязуется вернуть Заказчику перечисленный им аванс в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора.
6.7. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения «Исполнителем» п. 4.10. Договора, «Исполнитель» по требованию «Заказчика» за каждый день просрочки обязан уплатить неустойку в размере
0,02 % от общей денежной суммы, выставленной в не предоставленных в срок документах за соответствующий отчетный период, если Стороны не договорятся об ином.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы при условии предоставления другой
стороне свидетельства компетентного органа, подтверждающего наступление форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон,
действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относятся:
военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов,
делающих невозможными исполнение обстоятельств по настоящему договору в соответствии с законным
порядком.
7.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и
возможной продолжительности действия обстоятельств. Если о вышеупомянутых событиях не будет
своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него
ссылаться как на основание для освобождения от ответственности.
7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по
извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по
своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для
устранения их последствий.
7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) недель, Стороны
должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая
из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным
письмом другой Стороне соответствующего извещения.
7.7. При расторжении Договора по условиям форс-мажора Исполнитель обязуется вернуть Заказчику, уплаченную им сумму аванса за вычетом стоимости подтвержденных документально понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора. В таком случае Исполнитель обязуется предоставить работу в объеме, выполненном на момент расторжения Договора.
8. Срок действия договора.
8.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами
обязательств по договору.
9. Конфиденциальность.
9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг
от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не
разглашать информацию в общем или в частности какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны настоящего договора.
9.2. Требования п.9.1 настоящего договора не распространяется на случаи раскрытия конфиденциальной
информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.
9.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 9 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего
гражданского законодательства.
10.3. Гарантийный срок на выполненные работы по данному договору составляет 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ. Гарантийный срок на оборудование соответствует гарантийным обязательствам заводов-поставщиков.
10.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1.
2.
3.
Приложение № 1 – Разбивка стоимости договора.
Приложение № 2 - Календарный план
Приложение № 3 - Техническое задание
10.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны,
каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
«ЗАКАЗЧИК»
Открытое акционерное общество
"Новороссийский зерновой терминал "
Россия, 353901, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Портовая,14а
Электронный адрес: nzt@nzt.ru
Телефон / факс: (8617) 602294 / 604775
ИНН
2315122574
КПП 231501001
р\с 40702810952460102159
ОКПО 14010485
ОКАТО 03420000000
Отделение № 8619 Сбербанка России
г. Краснодар
БИК 040349602 ОГРН 1062315013298
к\с 30101810100000000602
(ИНН Банка 7707083893)
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
__________________________
_________________
(подпись)
ОТ ЗАКАЗЧИКА
Главный инженер ОАО «Новоросийский
зерновой терминал»
____________ А.В. Арабаджиев
(подпись)
« _ _»______________________2013 г.
М.П.
«____»_______________________2013г.
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № 0-2013/________ от «____» ___________ 2013 г.
между
ЗАО НПЦ ___________________ и ОАО «Новороссийский зерновой терминал»
РАЗБИВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА
по реконструкции «Системы автоматического контроля и управления АСУ ТП ИНВ 515, ПТК «Аварийного питания систем управления PLC», поставки оборудования, установки, пусконаладочным работам и
вводу в эксплуатацию
№ п/п
Оборудование/Работы
К-во
1
2
Контроллерное оборудование, компл.
Оборудование энергообеспечения,
компл.
Конструктив (шкафы с элементами монтажа)
Разработка проекта системы управления
Доработка PLC – ФМО для ПЛК
Доработка SCADA – ФМО для ПК
Сборка шкафов, проверка, установка
Шеф-монтаж на объекте
Пуско-наладочные работы
1
1
3
4
5
6
7
8
9
Итого
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________
_________________
(подпись)
« _ _»______________________2013 г.
М.П.
Цена, Руб.,
включая НДС
Стоимость,
Руб., включая
НДС
1
1
1
1
1
1
1
ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ОАО «Новороссийский зерновой терминал»
__________________ А.В. Арабаджиев
(подпись)
«____»_________________________2013г.
М.П.
К договору № О-2013/________
Приложение № 2
от «__» _________ 2013 г.
Календарный план
по реконструкции «Системы автоматического контроля и управления АСУ ТП ИНВ 515, ПТК «Аварийного питания систем управления PLC», поставки оборудования, установки, пусконаладочным работам и
вводу в эксплуатацию
№ п.п.
Наименование работ
Срок выполнения
1 неделя после авансового платежа –
2-я неделя после
авансового платежа –
1.
Проработка и заказ оборудования
2.
Поставка оборудования и материалов
3.
Производство работ по монтажу и наладке
4.
Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________
_________________
(подпись)
Апрель, 2013
Май, 2013
Исполнитель
Исполнитель,
Заказчик
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ОАО «Новороссийский зерновой терминал»
___________________ А.В. Арабаджиев
(подпись)
« _ _»______________________2013 г.
М.П.
«____»_________________________2013г.
М.П.
Приложение № 3
к Договору № О-2013/_________от «___» __________ 2013 г.
между ____________» и ОАО «Новороссийский зерновой терминал»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
по реконструкции «Системы автоматического контроля и управления АСУ ТП ИНВ 515, ПТК «Аварийного питания систем управления PLC», поставки оборудования, установки, пусконаладочным работам и
вводу в эксплуатацию
№
Наименование
Содержание
1
Наименование объекта
2
Месторасположение
объекта
«Система автоматического контроля и управления АСУ ТП Инв. № 515»,
программно-технический комплекс ««Аварийного питания систем управления
PLC на ОАО «Новороссийский зерновой терминал»
Территория ОАО «Новороссийский зерновой терминал», г.Новороссийск,
действующая система АСУ ТП, действующий комплекс
3
Заказчик
4
Характеристики объекта
5
6
7
8
ОАО «Новороссийский зерновой терминал», г. Новороссийск
Система управления технологическими процессами (Система 10, 20, 30, 40,
50) с рабочими станциями в диспетчерской
Основание для подготовки Автоматизация энергообеспечения технологических линий и аварийное энертехнического задания
гообеспечение контроллеров управления грузовыми линиями Систем 10, 20,
30, 40, 50
Причины на выполнение Плановый БИЗ 2013 года, согласно утвержденной технической политики,
работ
ПТК «Аварийное питание систем управления PLC»
Состав и объем работ
7.1. Реконструкция системы АСУ ТП алгоритма работы программнотехнического комплекса системы управления энергообеспечением «Аварийного питания систем управления PLC на ОАО «Новороссийский зерновой
терминал», в соответствии с настоящим ТЗ.
7.2. Модернизация системы АСУ ТП эскизного проекта системы энергообеспечения PLC (стадия – исполнительная документация).
7.3. Реконструкция системы АСУ ТП прикладного программного обеспечения
программно-технического комплекса «Аварийного питания систем управления PLC» в соответствии с разработанным, по настоящему ТЗ, алгоритмом
работы.
7.4. Модернизация системы АСУ ТП программно-технического комплекса
«Аварийного питания систем управления PLC» в соответствии с эскизным
проектом согласно ТЗ (стадия – исполнительная документация).
7.5. Произвести работы по установке оборудования программно-технического
комплекса «Аварийного питания систем управления PLC», установке программного обеспечения комплекса контроля энергообеспечения, на рабочие
станции АРМ операторов и службы АСУ ТП.
7.6. Произвести пусконаладочные работы на оборудовании и программном
обеспечении комплекса «Аварийного питания систем управления PLC».
7.7. Произвести опытную эксплуатацию и сдачу в промышленную эксплуатацию программно-технического комплекса «Аварийного питания систем
управления PLC».
Особые условия
8.1. При работе с прикладным программным обеспечением использовать базовые программные продукты, действующие на предприятии Заказчика, а
именно:
- Monitor Pro производства Schneider Electric (Франция);
- WinCC v6.0 (v7.0) производства Siemens (Германия).
8.2. Предусмотреть дистанционный клиентский пакет для осуществления удаленного доступа к системе контроля энергообеспечения.
8.3. Работы производить в условиях действующих систем АСУ ТП без остановки систем с использованием «технологических окон».
9
Форма представления от- 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе.
четной документации
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
__________________________
ОТ ЗАКАЗЧИКА
Главный инженер
ОАО «Новороссийский зерновой терминал»
_________________
_____________________ А.В. Арабаджиев