договор подряда - Российский государственный гуманитарный

Приложение № 2
к приказу ректора РГГУ
от___________________
№ __________________
ДОГОВОР ПОДРЯДА
№ ___________________
г. Москва
«__» _______ 201__ года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
гуманитарный
университет» (РГГУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________,
действующего на основании ___________, с одной стороны и ___________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ___________, с
другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола
подведения итогов аукциона № __ в электронной форме от «__» __________ 201__ года №
____, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ___________________,
перечень, объем, требования к качеству и другие данные указаны в Техническом задании
(Приложение № 1) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и
оплатить их согласно расценкам, приведенным в Разбивке цены договора (Приложение № 2).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы Заказчику по адресу: __________________
собственными силами, средствами и с использованием собственных материалов.
2. Цена договора, порядок и сроки оплаты
2.1. Цена договора составляет - _________,__ (___________) рублей __ копеек, в том числе
НДС __% - ___________,__ (__________) рублей __ копеек, согласно Разбивке цены договора.
2.2. Расчеты с Подрядчиком по договору осуществляются Заказчиком в рублях Российской
Федерации. Финансирование настоящего договора осуществляется за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение государственного задания.
2.3. Оплата выполненных работ производится после окончательной сдачи результатов
работы в течение ___ (______) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта
выполненных работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный
срок.
2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
Цена договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.5. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в
том числе сопутствующие, связанные с исполнение настоящего договора.
2.6. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего
договора.
В случае изменения реквизитов расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок,
в порядке, предусмотренном п. 14.3 договора в письменной форме сообщить об этом Заказчику,
указав новые платежные реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Подрядчика, несет сам Подрядчик.
2.7. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащая уплате
физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
2
3. Порядок и сроки выполнения работ
3.1. Работы, указанные в пункте 1.1 договора должны быть выполнены в течение _______
(_______ ) календарных дней с даты заключения настоящего договора.
3.2. К сроку, указанному в п. 3.1 договора работы должны быть выполнены согласно
Техническому заданию (Приложение № 1). Подрядчик самостоятельно определяет способы
выполнения задания Заказчика.
3.3. Досрочное выполнение работ возможно с письменного подтверждения Заказчика.
3.4. Датой выполнения работ считается дата подписания уполномоченным представителем
Заказчика Акта выполненных работ (Приложение № 3) с приложением счета-фактуры (счета).
4. Порядок и сроки приемки результатов работ
4.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ на
соответствие условиям договора Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их передачи
обязан провести экспертизу результатов работ. Результаты такой экспертизы должны быть
объективными, обоснованными и соответствовать законодательству Российской Федерации, и
отражены в документе, подтверждающем проведение экспертизы или непосредственно в Акте
выполненных работ.
4.2. На основании результатов экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик
осуществляет приемку выполненных работ. В течение 1 (одного) рабочего дня Заказчик
оформляет результаты приемки и подписывает Акт выполненных работ (Приложение № 3) либо в
те же сроки Заказчиком в адрес Подрядчика направляется в письменной форме мотивированный
отказ от подписания Акта выполненных работ.
4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика Акта выполненных
работ Подрядчик обязан подписать его со своей стороны и возвратить экземпляр акта Заказчику.
В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных
работ, Подрядчик обязан рассмотреть в те же сроки мотивированный отказ и устранить
недостатки в сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.
Устраненные недостатки работ рассматриваются Заказчиком в соответствии с пунктами
4.2 и 4.3 договора.
4.4. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком Акт выполненных работ является
основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
5. Требования к качеству работ
5.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие
требования предъявляются действующим законодательством РФ или настоящим договором.
5.2. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работ, отвечает за его качество.
Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.3. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ, устанавливается
Подрядчиком и должен составлять не менее ____ месяцев со дня подписания сторонами Акта
выполненных работ. По окончании выполнения работ в полном объеме, Подрядчик должен
предоставить Заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных
Подрядчиком работ.
5.4. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее
результат работы.
5.5. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента, когда результат выполненной
работы был принят Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора.
5.6. Если в гарантийный срок обнаружатся недостатки (дефекты), они устраняются
Подрядчиком в течение ________ (_________) рабочих дней, за свой счет, а гарантийный срок
продлевается на срок устранения дефектов.
5.7. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов)
выполненных по настоящему договору работ, несоответствия материалов требованиям
нормативно-технической документации, а также выполнения работ Подрядчиком с
отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые не позволят
продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы, Заказчик в порядке,
3
предусмотренном п. 14.3 договора должен письменно заявить обо всех недостатках (дефектах)
Подрядчику, с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного
устранения недостатков.
5.8. Подрядчик обязуется направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня
получения письменного уведомления Заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего
недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения.
5.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт.
5.10. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки (дефекты), Заказчик вправе
поручить устранение недостатков (дефектов) иному лицу за счет Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
5.11. После устранения обнаруженных недостатков, связанных с ненадлежащим качеством
выполняемых работ, Стороны подписывают акт устранения недостатков.
5.12. Претензии по качеству выполненных работ могут быть предъявлены Подрядчику не
позднее 30 (тридцати) рабочих дней после принятия их Заказчиком.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
6.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
документации, предусмотренной настоящем договором и действующим законодательством РФ.
6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления информации, касающейся порядка
выполнения задания.
6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями для оценки качества выполненных работ и участия при проведении экспертизы
выполнения Подрядчиком обязательств и предоставляемой Подрядчиком документации.
6.1.5. Взаимодействовать с Подрядчиком при изменении, расторжении договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации, применении мер ответственности и
совершении иных действий в случае нарушения Подрядчиком условий договора.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
выполнения задания Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких
недостатков.
6.2.2. Своевременно принять и оплатить выполненные работы надлежащего качества
в соответствии с настоящим договором.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ по
настоящему договору на основании представленной Подрядчиком надлежащим образом
оформленной документации предусмотренной настоящем договором.
6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями
настоящего договора.
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1. В соответствии с условиями настоящего договора своевременно предоставлять
достоверную информацию о ходе выполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникших при исполнении договора.
6.4.2. К установленному настоящим договором сроку предоставить Заказчику результаты
выполненных работ.
6.4.3. Выполнить работы надлежащего качества и представить Заказчику необходимую
документацию по итогам исполнения настоящего договора.
6.4.4. Обеспечивать соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам техническим условиям и т.п.), лицензирования,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.5. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приеме-передаче работ (при
необходимости - и в течение гарантийного срока) за свой счет.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
4
договоров, стороны несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать
уплаты штрафа в размере:
а) 2,5 процента цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей;
в) 1,5 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в
размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных
Подрядчиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства
по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполненных работ, в
том числе отдельных этапов исполнения договора;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = C ЦБ  ДП ,
где:
C ЦБ
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле: К =
ДП
 100% ,
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере:
5
а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей;
в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей;
г) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы по вине другой стороны.
7.8. При наступлении ответственности, предусмотренной пунктами 7.1-7.5 договора стороны
не освобождаются от исполнения принятых обязательств по договору.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут
оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение,
наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и другие).
Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего
исполнения сторонами принятых обязательств по настоящему договору. К таким обстоятельствам
не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3
(трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении
действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления данных
обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности
будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов Российской
Федерации.
8.3. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся
на них, должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде в порядке,
предусмотренном п. 14.3 договора.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она
обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным
извещением.
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в договоре, срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.
8.5. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору по
соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати)
календарных дней.
9. Изменение, расторжение договора
9.1 Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
настоящим договором, переходят к новому заказчику.
9.4. При исполнении договора по согласования Заказчика с Подрядчиком допускается
выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются
6
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения вносятся
Заказчиком в реестр контрактов (договоров), заключенных заказчиком.
9.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.7. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в
соответствии с пунктом 9.6 настоящего договора.
9.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов (далее – официальный сайт) и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение
Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его
адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати
дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения договора.
9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу
и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено
нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.7
договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий
договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
9.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора,
если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным
извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,
что позволило ему стать победителем определения поставщика (исполнителя, подрядчика).
9.13. Информация о Подрядчике, с которым договор был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, включается в установленном законом
порядке в реестр недобросовестных Поставщиков.
9.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и гражданским законодательством Российской Федерации.
9.15. Информация об изменении договора или о расторжении договора, размещается
Заказчиком официальный сайт в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения
договора или расторжения договора.
7
10. Обеспечение исполнения договора
10.1. Способами обеспечения исполнения договора являются банковская гарантия,
выданная банком и соответствующая требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком
самостоятельно.
10.2. Договор заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения
договора в соответствии с пунктом 10.1 договора.
10.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не
менее чем на три месяца.
10.4. Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения договоров принимает
банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
10.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать условия,
предусмотренные частью 2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
10.6. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения
исполнения договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в
единой информационной системе.
10.7. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего договора на сумму
_____________ (________________) рублей, что составляет ____________% от начальной
(максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена
выплата аванса).
10.8. Обеспечение исполнения настоящего договора будет возвращено Подрядчику при
условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств, по настоящему договору в течение
5 (пяти) банковских дней со дня исполнения договора. Обеспечение будет возвращено на
банковский счет, указанный в разделе 16 договора.
10.9. Обеспечение исполнения договора распространяется, в том числе, на обязательства
по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по
договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных договором, а также убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком
своих обязательств по договору.
10.10. Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, предусмотренных
договором, Заказчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного обеспечения, а
Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней восстановить сумму обеспечения.
Заказчик производит удержание из суммы обеспечения с одновременным направлением
Подрядчику письменной претензии.
10.11. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
договору перестало быть действительным в период действия договора, закончило свое действие
или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по
договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику
иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и
в том же размере.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору,
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
8
полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Претензии сторон, возникающие в связи с исполнением договора, включая споры и
разногласия, рассматриваются Сторонами путем переговоров.
12.2. Претензия в письменной форме направляется стороне, допустившей нарушение
условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на
соответствующие положения договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности
(неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30
(тридцати) календарных дней со дня их получения.
12.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Москвы.
13. Срок действия договора
13.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты его
подписания уполномоченными представителями сторон.
13.2. Настоящий договор действует до исполнения сторонами своих обязательств по
договору, а в части расчетов - до полного их завершения.
14. Прочие условия
14.1. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
14.2. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
14.3. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или
разрешена в связи с договором, оформляется в письменном виде и направляется одной сторонами
электронной или заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу по следующим адресам:
Заказчику:
Адрес: 125993, г. Москва, Миусская пл., д.6
Телефон, факс: _____________________ , e-mail: ______________,
Контактное лицо: ________________________________________.
Подрядчик:
Адрес: ____________________________
Телефон, факс: _____________________, e-mail: ______________,
Контактное лицо: ________________________________________.
14.4. Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено, и любой
документ, оформление которого необходимо или разрешено Заказчиком или Исполнителем в
рамках настоящего договора, могут быть предприняты или оформлены сотрудниками, указанными
ниже и являющимися уполномоченными представителями сторон.
Уполномоченными представителями сторон являются:
Заказчик: _______________________________.
Подрядчик: __________________________.
14.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба текста
имеют одинаковую юридическую силу, и содержит вместе с приложениями ______ стр.
15. Перечень приложений
Приложение № 1 – Задание на оказание услуг – на __ листах;
Приложение № 2 - Разбивка цены договора – на __ листах;
9
Приложение № 3 - Форма Акта об оказанных услугах – на листах;
Приложение № 4 – Анкета организации (предприятия) – на ___ листах.
16. Реквизиты сторон
Заказчик
Подрядчик
РГГУ
Адрес: 125993, г. Москва, Миусская площадь,
д. 6
ИНН 7707033405 / КПП 770701001
УФК по г. Москве (РГГУ л/с 20736Х73070)
(внимание: в номере л/с латинская буква X)
Р/с 40501810600002000079
в Отделении 1 Москва, г. Москва 705
БИК 044583001 ОКТМО 45382000
17. Подписи сторон
_________________________________________
_________________________________________
(должность)
_________________ (_______________)
(подпись)
М.п.
(должность)
_________________ (_______________)
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.п.
(Ф.И.О.)
10
Приложение № 1
к договору подряда
от ______________
№ _____________
Техническое задание
Заказчик
РГГУ
_________________ (_______________)
м.п
Подрядчик
11
Приложение № 2
к договору подряда
от ______________
№ _____________
РАЗБИВКА ЦЕНЫ ДОГОВОРА
№
п/п
Наименование работ
Единица
измерен
ия
Кол-во
Цена
за единицу,
включая
НДС,
рублей
Сумма,
включая
НДС,
рублей
1
2
3
4
5
6
7
Итого
в том числе НДС ___ %
Заказчик
РГГУ
_________________ (_______________)
м.п.
Подрядчик
12
Приложение № 3
к договору подряда
от ______________
№ _____________
Форма акта выполненных работ
АКТ
выполненных работ
№ ________
Мы, нижеподписавшиеся, ___________ от имени Заказчика, с одной стороны, и
____________ от имени Подрядчика, с другой стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1) Подрядчик в соответствии с договором подряда от «__» ________ 201__ года № _____
оказал следующие услуги:
2) Заказчик принял результаты оказанных услуг в форме:
__________________________________________________________________________________
(перечень документов, предоставленных Заказчику)
3) Качество выполненных работ соответствует требованиям договора. Заказчик каких-либо
отклонений от условий договора со стороны Подрядчика не обнаружил.
4) Общая стоимость выполненных работ составляет – _______,__ (_______________)
рублей __ копеек, в том числе НДС __% - _____,__ (___________) рублей __ копеек.
5) В соответствии с обязательствами по договору Заказчик оплатит подрядчику сумму –
_______,__ (_______________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% - _____,__ (___________)
рублей __ копеек.
От Заказчика
От Подрядчика
РГГУ
_________________ (_______________)
м.п
Акт составлен - «__» ________ 201__ года
Акт подписан - «__» ________ 201__ года
Форма утверждена:
Заказчик:
Подрядчика:
____________ ____________
мп
___________ ____________
мп
13
Приложение № 4
к договору подряда
от _______________________
№ _______________________
Анкета организации (предприятия)
Полное наименование
организации с указанием ее
организационно-правовой
формы
Сокращенное наименование
организации
ИНН/КПП
ОГРН
Дата государственной
регистрации
Место государственной
регистрации
Дата постановки на учет в
налоговом органе
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя
организации, должность,
телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера,
телефон
Код ОКОНХ (отрасль)
Код ОКДП (вид деятельности
Код ОКФС (форма
собственности)
Код ОКОПФ (организационноправовая форма)
Код ОКАТО
(местонахождение)
Код ОКТМО
(территория муниципального
образования)
Код ОКПО
ФИО лица, уполномоченного
взаимодействовать с РГГУ по
вопросам организационного
характера при осуществлении
закупки, его контактные
данные: телефон, электронная
почта
Дата составления: ___________________________ 201__ г.
Наименование должности руководителя ______________________ Ф.И.О., подпись
Главный бухгалтер _________________________________________ Ф.И.О., подпись