типовой договор - Imperial Energy

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №
г. Томск
«»______________20___ г.
ООО «Норд Империал», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального
директора Гончарова Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и______________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ____________________,
действующего на основании______________________, с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый «Договор») о нижеследующем:
1.
ПРИМЕНИМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Нижеприведенные термины и понятия, используемые в Договоре, имеют следующее значение:
«Работы» - все работы, установленные Сторонами в настоящем Договоре и Приложениях к
нему, а также Дополнительные работы.
«Скважины» - поисково-оценочная скважина № ___________ месторождения, строящаяся на
Лицензионной территории (в отдельности - «Скважина»).
«Акт о готовности Оборудования к бурению скважины» - документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий готовность Оборудования к бурению скважины.
«Акт о приемке выполненных работ» - документ, ежемесячно подписываемый Сторонами,
удостоверяющий сдачу-приемку выполненного объема работ и являющийся основанием для
оплаты соответствующего объема работ. Подписание указанного акта (за исключением акта
выполненных работ, подписываемого сторонами по завершении работ в целом по договору) не
является приемкой результата работ, ни отдельных этапов работ.
«Акты о демонтаже» - документы, подписываемые Сторонами подтверждающие выполнение
Подрядчиком демонтажа Оборудования.
«Акт о демобилизации» - документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий завершение Подрядчиком Демобилизации.
«Дата вступления в силу Договора» - дата подписания Договора Сторонами.
«Дата прекращения действия Договора» - дата Завершения Работ и выполнения Сторонами
всех своих договорных обязательств.
«Мобилизация и монтаж Буровой установки» - доставка на Лицензионную территорию оборудования и персонала Подрядчика, монтаж оборудования (в том числе буровой установки), пусконаладочные работы. Участок Мобилизации будет расположен в месте нахождения площадки,
выданной по координатам устья скважин - поисково-оценочная скважина №_________
месторождения.
«Движка» - осуществляемое на основании письменного указания представителя Заказчика перемещение Подрядчиком оборудования от одной скважины к другой в пределах кустовой площадки.
«Демонтаж буровой установки и Демобилизация» - демонтаж и удаление Подрядчиком с
Лицензионной территории всего Оборудования, материалов Подрядчика, Персонала, включает в
себя Заключительные работы. Заказчик оплачивает демобилизацию Оборудования, материалов и
Персонала Подрядчика до базы Подрядчика, расположенной в__________, если иное место не
будет дополнительно согласовано сторонами.
«Строительство скважин» - комплекс работ по сооружению скважин, включая мобилизацию и
монтаж, бурение и крепление скважин, испытание на герметичность, вызов притока, установку
наземного оборудования (колонная головка и фонтанная арматура)
«Этапы строительства скважин» - Подготовительные работы к строительству, Мобилизация
и монтаж, Бурение, Демонтаж и Демобилизация.
«Завершение работ» - завершение Подрядчиком всего комплекса работ по строительству
скважин.
«Законодательство Российской Федерации» - действующие законы, подзаконные нормативно - правовые акты государственных органов Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, обязательные для
соблюдения Сторонами настоящего Договора.
«Дополнительные работы» - любые дополнительные работы и услуги, выполняемые Подрядчиком на основании письменных требований Заказчика и подлежащие оплате на условиях,
согласуемых Сторонами в письменном виде.
«Лицензионная территория» - означает территорию, предоставленную для нижеследующих
видов недропользования: геологическое изучение, поиск и оценка месторождений углеводородного сырья в пределах ______ участка недр, осуществляемых Заказчиком в соответствии с лицензиями на право пользования недрами ___________ соответственно.
«Рабочая площадка» - место в пределах Лицензионной территории, предоставленное Заказ-
чиком Подрядчику для выполнения Работ.
«Модификации» - усовершенствование оборудования Подрядчика по сравнению с действующими стандартами отрасли
«Оборудование» - буровые установки, иное оборудование
«Персонал» - работники Подрядчика, работники субподрядчиков, привлекаемые Подрядчиком
для выполнения Работ. Термины «Персонал», «работник», «работники» используются как равнозначные.
«План работ» - документ, содержащий перечень видов работ, сроки их выполнения.
«Приложение (я)» означает следующие Приложение(я) к настоящему Договору, являющиеся
его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Порядок контроля и оценки качества строительства скважин;
Приложение № 2 - Разграничительный перечень (для поисково-оценочной скважины №________
месторождения);
Приложение № 3 - Буровая установка, Оборудование и Персонал, предоставляемые
Подрядчиком;
Приложение № 4 - Расчёт стоимости строительства поисково-оценочной скважины №________
месторождения;
Приложение № 5 - График строительства скважин;
Приложение № 6 - Перечень документов для формирования дела скважины;
Приложение № 7 - Положение о взаимодействии в области промышленной безопасности, охраны
труда и охраны окружающей среды между ООО «Норд Империал» и ____________________;
Приложение № 8 - Правила внутреннего распорядка в вахтовых поселках ООО «Норд
Империал»;
Приложение № 9– Геолого-техническое задание на строительство поисково-оценочной скважины
№5 __________________
«Глубина скважины» - проектная глубина скважины в соответствии с требованиями проектной документации, если Заказчиком не принято решение по изменению проектной глубины скважины в процессе бурения.
«Проектная документация» - разработанная и утвержденная Заказчиком документация,
содержащая комплекс технических, технологических и природоохранных решений и мероприятий
по выполнению Работ.
«Рапорт» - ежедневно составляемый документ установленной формы, содержащий сведения о
выполнении Подрядчиком Работ за сутки,
«Субподрядчик» - любой субподрядчик, привлеченный Подрядчиком для осуществления
Работ.
«Разрешение на возобновление работ» - направляемый Заказчиком Подрядчику документ о
возобновлении Работ, приостановленных по требованию Заказчика. Форма разрешения на
возобновление работ установлена «Порядком контроля и оценки качества строительства
скважин» (Приложение № 1 к настоящему Договору).
«Акт о приостановлении работ» - направляемый Заказчиком Подрядчику документ о
приостановлении Работ с указанием причин для их приостановления. Форма Акта о приостановлении работ установлена Порядком контроля и оценки качества строительства скважин
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
«Заключительные работы» - работы, связанные с зачисткой кустовой площадки от металлолома и твердых бытовых отходов (ТБО), загрязненного грунта и других отходов.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству поисково-оценочной (разведочной)
скважины в пределах _________ месторождения (далее - Скважина) в объёме, количестве и в
сроки, установленные настоящим Договором, Приложениями к нему, проектной документацией, а
Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в размерах и порядке,
предусмотренных настоящим Договором. Начальный и конечный сроки выполнения всех Работ,
сроки завершения этапов строительства каждой Скважины (промежуточные сроки) предусмотрены
«Графиком строительства скважин» (Приложение № 5), являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.2. Подрядчик обязан осуществить Завершение работ (Дата завершения работ), не позднее даты указанной в «Графике строительства скважин», о чем составляется Акт сдачи-приемки работ.
3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ
3.1. Обеспечение всем необходимым оборудованием и материалами осуществляется
Подрядчиком, кроме Оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком в соответствии с
Разграничительным перечнем (Приложение № 2 к настоящему Договору). Обязанность Сторон по
доставке оборудования и материалов считается выполненной с момента их доставки на Рабочую
площадку. Расходы по доставке Персонала, оборудования и материалов на Рабочую площадку
распределяются между Сторонами в соответствии с «Разграничительным перечнем (для
поисково-оценочной скважины №_________________)» (Приложение № 2 к Договору).
3.2. Оборудование Подрядчика должно иметь надлежащие технические характеристики и
соответствовать стандартам качества, необходимым для выполнения Работ и требованиям
Законодательства Российской Федерации, предъявляемым к промышленной безопасности и
охране окружающей среды.
3.3. Подрядчик обязан обеспечивать своевременную доставку на Рабочую площадку
необходимых запасных частей и расходных материалов, которые могут потребоваться для
содержания Оборудования Подрядчика в технически исправном состоянии. По требованию
Заказчика Подрядчик обязан предоставить техническую документацию и акты проверок
доставленного им Оборудования.
3.4. Подрядчик несёт ответственность за сохранность Оборудования, материалов, переданных
Заказчиком, в том числе обеспечивает его складирование, хранение, позволяющее исключить отрицательное воздействие окружающей среды, обязуется поддерживать в исправном состоянии
оборудование Подрядчика и Заказчика, производить ремонтные работы в согласованный
Сторонами срок после возникновения неполадок в работе оборудования, информировать
Заказчика о несоответствии оборудования техническим характеристикам или требованиям
безопасности.
3.5. Заказчик вправе за свой счет заменить Оборудование Подрядчика или предоставить дополнительное оборудование с учетом обеспечения соблюдения требований к качеству оборудования,
предусмотренных Законодательством Российской Федерации. Затраты на эксплуатацию
оборудования, подлежащего замене, подлежат исключению из цены работ.
3.6. Оборудование, предоставляемое Заказчиком, передается Подрядчику, а по Завершении
работ - возвращается Подрядчиком Заказчику по Акту приемки передачи. Материалы,
предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по накладной на отпуск материалов на
сторону (форма М-15). По завершении работ неиспользованные материалы возвращаются
Подрядчиком по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). Подрядчик обязуется
использовать Оборудование и материалы Заказчика исключительно для выполнения Работ по
настоящему Договору. Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику отчёт по использованию
Оборудования и материалов по форме, установленной Заказчиком. Подрядчик обязуется
возвратить Оборудование, неиспользованные материалы Заказчика на Рабочей площадке в
состоянии, пригодном для эксплуатации, не позднее даты завершения работ или не позднее 5
(пяти) дней после получения уведомления об отказе от исполнения Договора (при одностороннем
отказе Заказчика от исполнения Договора).
3.7. Заказчик несет ответственность за обеспечение запасными частями оборудования Заказчика
и осуществляет технический надзор за Оборудованием Заказчика.
3.8. Буровые установки Подрядчика должны соответствовать перечню и требованиям, содержащимся в Приложении № 3 «Буровая установка. Оборудование и Персонал, предоставляемые Подрядчиком» к настоящему договору. Подрядчик гарантирует, что буровые установки можно
перемещать во всех направлениях в пределах Лицензионной территории при наличии
дорог/зимников
и эксплуатировать в соответствии с условиями, изложенными в Договоре.
Подрядчик обязуется обеспечить соответствие всем нормативным требованиям законодательства
Российской Федерации в отношении безопасной и эффективной эксплуатации буровых установок
на Рабочей площадке в течение срока действия Договора. По письменному согласованию Сторон
Договора буровая установка или ее часть после Завершения работ может быть оставлена на
Рабочей площадке для проведения испытания и тестирования скважины. Подрядчик гарантирует:
• что буровые установки имеют сертификат о пригодности к эксплуатации (или его эквивалент), выданный компетентными государственными органами, уполномоченными выдавать такие
документы,
• что сертификат о пригодности к эксплуатации (или его эквивалент) действителен в течение
всего срока действия настоящего Договора. Любые расходы по продлению срока действия
сертификата несет Подрядчик.
3.9. Заказчик вправе за свой счет привлекать иные специализированные компании, имеющие
соответствующую лицензию, для совместных с представителями Заказчика проверок состояния
буровых установок и любого связанного с ними оборудования. Данные, полученные в результате
такой проверки, являются основанием для предъявления к Подрядчику требования об устранении
неисправностей или ремонта любого изделия, оборудования или системы, техническое состояние
которых Заказчик рассматривает как неприемлемое, данные затраты Заказчика подлежат оплате
Подрядчиком в случае обнаружения дефектов в изделии, оборудовании или системы.
3.10. По требованию Заказчика Подрядчик обязан до даты начала работ представить
свидетельство о надлежащем рабочем состоянии всех бурильных труб, утяжеленных бурильных
труб, всех грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений для перемещения всех
грузов, доставляемых Подрядчиком на Рабочую площадку.
3.10.1.Указанное свидетельство выдается Подрядчику независимой специализированной компа-
нией, имеющей соответствующую лицензию, по результатам проверки. Подрядчик обязан
заменить все бурильные трубы, утяжеленные бурильные трубы, а также грузоподъемные краны и
грузозахватные приспособления, не отвечающие критериям данной проверки, на надлежащее
оборудование.
3.10.2. Все бурильные трубы и компоновка низа бурильной колонны, которые предполагается использовать в дальнейшем в составе бурильной колонны Подрядчика, должны сопровождаться копией оригиналов документации и паспортом с обязательным представлением оригиналов и соответствовать требованиям, изложенным в Приложении № 3 к Договору. Новые бурильные трубы
должны сопровождаться комплектом документации, соответствующей требованиям, изложенным
в Приложении № 3.
3.11. Подрядчик по требованию уполномоченного представителя Заказчика представляет в его
распоряжение для выполнения работ, которые могут быть не связанны непосредственно со
строительством скважины, оборудование и технику, поставляемые Подрядчиком на условиях
настоящего Договора, указанных в Приложениях №2,3, и не используемые в момент
предъявления уполномоченным представителем Заказчика данного требования. Стоимость
работы техники оплачивается Заказчиком дополнительно по согласованной сторонами цене.
4. БУРИЛЬНАЯ КОЛОННА
4.1. Подрядчик поставит новую, либо бывшую в эксплуатации бурильную колонну, отвечающую
требованиям соответствующих ГОСТов. Подрядчик обязан предоставить паспорт бурильной
колонны с копией акта экспертизы, проведенной до даты начала работ.
4.2. Бурильная колонна Подрядчика подлежит полной проверке и освидетельствованию за счет
Подрядчика после наступления одного из наиболее ранних обстоятельств: через каждые 10 000
п.м. буровых работ или по истечении 6-ти (шесть) месяцев эксплуатации колонны. Детали
бурильной колонны, которые не будут отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, будут
немедленно заменяться Подрядчиком. Заказчик вправе в любое время проводить проверку
бурильной колонны, и детали, не отвечающие требованиям соответствующих ГОСТов, будут
немедленно заменяться или ремонтироваться способом, приемлемым для Заказчика, за счет Подрядчика.
4.3. Подрядчик за свой счет с периодичностью не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев обязуется
проводить полную проверку утяжеленных бурильных труб и производить за свой счет замену указанных труб в случае их ненадлежащего качества.
4.4. Все другие забойные инструменты должны проверяться в соответствии с установленными
требованиями, либо по запросу Заказчика, согласованными с Заказчиком В случае обнаружения
трещин, износа или других дефектов Подрядчик обязан заменить такие инструменты и
компенсировать Заказчику затраты на организацию проверки инструментов и осуществление
проверки инструментов
5. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН
5.1. Цена Работ по настоящему Договору, определяется на основании Расчета стоимости
строительства поисково-оценочной скважины №________ месторождения (Приложение №4). Цена
работ включает все издержки Подрядчика согласно Приложению № 2 «Разграничительный
перечень (для поисково-оценочной скважины №_________ месторождения)».
5.2. Платежи за выполненные Работы производятся Заказчиком ежемесячно в течение 45
(сорока пяти) календарных дней после принятия согласно п. 5.6 договора акта приёмки
выполненных работ, при условии представления Подрядчиком следующих документов за
выполненные Работы:
 счета;
 оригинала счета - фактуры;
 актов приемки выполненных работ (КС-2);
 справки о стоимости выполненных работ (КС-3).
 исполнительной документации на выполненный объем работ;
 журнала учета выполненных работ (КС-ба);
 отчета Подрядчика о расходе материалов, принятых от Заказчика;
 накладных на принятые материалы Заказчика (с соответствующими подписями).
Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с момента списания денежных
средств с его расчетного счёта.
5.3. Выполнение Подрядчиком дополнительных Работ, влекущих увеличение цены Договора, которые выполнены без письменного разрешения/согласования с Заказчиком, оплате Заказчиком не
подлежат.
5.4. Оплата за демобилизацию, в том числе оплата за Заключительные работы, осуществляется
после подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС11) по каждой скважине и передачи Подрядчиком Заказчику Дела скважины в четырёх экземплярах, содержащего все документы, установленные Приложением № 6 к настоящему Договору.
Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) составляется Подрядчиком и
предоставляется Заказчику в течение 15 дней после завершения Заключительных работ.
5.5. Счета, выставляемые Подрядчиком на оплату работ в соответствии с требованиями
Законодательства Российской Федерации, составляются в российских рублях. Заказчик вправе
поручить третьему лицу исполнить обязательства Заказчика по оплате Работ, выполненных
Подрядчиком.
5.6. До 25 (двадцать пятого) числа отчётного месяца Подрядчик представляет Заказчику Акт о
приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3). Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные
документы и подписывает их либо направляет в письменном виде мотивированный отказ в их
приемке.
При наличии недостатков Акт о приемке выполненных работ подписываются после их устранения,
выполнения работ заново либо после соразмерного уменьшения цены. В случае уменьшения цена
Работ в Акте о приемке выполненных работ указывается с учётом суммы уменьшения.
В случае отсутствия возражений со стороны Заказчика акты считаются принятыми.
5.7. Окончательная приемка объемов за выполненный этап строительства скважины производится
не позднее 30 дней после его завершения. Объемы, непредъявленные к оплате в этот период к
оплате Заказчиком не подлежат.
5.8. После окончания бурения каждой скважины Заказчик имеет право (но не обязан) выделить
дополнительные денежные средства в целях поощрения работников Подрядчика (работников буровой бригады, полевой персонал) за качественно выполненную работу без травматизма, нарушений правил (норм) по промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, а
так же в иных случаях.
5.9. Ежеквартально Стороны производят сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением акта сверки. Акт сверки должен быть предоставлен Подрядчиком не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, в котором выполнялись работы.
5.10. Дополнительные работы и их оплата по настоящему Договору осуществляется на основании
подписанного сторонами дополнительного соглашения. Заказчик оплачивает следующие
дополнительные работы:
5.10.1. Связанные с ликвидацией осложнений или аварий по геологическим причинам на
основании Акта расследования причин осложнения и расчётов, согласованных сторонами, и
заверенные генеральным директором Заказчика
5.10.2. Связанные с отменой работ по инициативе и (или) по вине Заказчика, связанные с
увеличением сроков и /или объемов работ, вследствие несоответствия проектной документации
геолого-техническому заданию (Приложение №9) или из-за производства работ, выполняемых
иными подрядчиками Заказчика на Рабочей площадке.
5.10.3. Затраты, связанные с увеличением времени испытания объекта в обсаженном стволе
больше предусмотренного графиком производства работ (Приложение №5).
5.10.4. Стоимость технологического дежурства, связанного с остановкой работ по инициативе и
(или) вине Заказчика, с метеоусловиями – при температуре окружающего воздуха ниже -37
градусов С и скорости ветра больше 20м/сек, определяются путем умножения фактического
времени дежурства и ставки дежурства.
5.11. Технологическое дежурство буровой бригада по вине Заказчика до 6 часов не является
простоем и к оплате не принимается.
5.12. Дополнительные работы (ВСП и другие, которые не запланированы в ГТЗ и рабочем
проекте) и их оплата могут осуществляться только на основании подписанного сторонами
дополнительного соглашения.
6. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА НА МЕСТЕ
6.1. Представитель Заказчика (Супервайзер или иное уполномоченное лицо) осуществляет контроль и надзор за выполнением Работ, вправе приостанавливать какую-либо часть Работ или все
Работы выполнение которых не соответствует применяемым стандартам отрасли,
законодательству Российской Федерации, подписанному плану работ, возобновлять
приостановленные Работы, требовать от Подрядчика устранения за его счет выявленных
нарушений, недостатков Работ, проведения дополнительных работ, которые представитель
Заказчика сочтет обоснованно необходимыми для обеспечения безопасности скважины,
осуществлять иные полномочия, необходимые для реализации возложенных на него функций.
Порядок контроля и оценки качества строительства скважины, основания для приостановления
Работ, формы Акта о приостановлении, Разрешения на возобновление Работ установлены в
Приложении № 1 к Договору.
6.2. Подрядчик гарантирует постоянное присутствие на Рабочей площадке своего представителя,
наделенного полномочиями действовать от имени Подрядчика по вопросам, связанным с
исполнением Подрядчиком настоящего Договора, на основании доверенности, выданной
Подрядчиком. Представитель Подрядчика обязан проявлять инициативу для предотвращения
неэффективности Работ, и незамедлительно письменно сообщать представителю Заказчика обо
всех обстоятельствах, влияющих на надлежащее (в том числе безопасное) выполнение Работ.
7. ПЕРСОНАЛ
7.1. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками, иными привлеченными
им лицами требований Законодательства Российской Федерации по охране труда и технике безопасности, трудовой дисциплине, Положения о взаимодействии в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды между ООО «Норд Империал» и _________
(Приложение № 7 к Договору), «Правил внутреннего распорядка в вахтовых поселках ООО «Норд
Империал» (Приложение № 8 к Договору).
7.2. Уровень
профессиональной
подготовки
Персонала
должен
соответствовать
квалификационным требованиям, необходимым для выполнения Работ согласно условиям
Договора: уровню и профилю образования, квалификации по диплому, опыту работы в
профессиональной сфере, навыкам и умению, наличию необходимых документов. Заказчик вправе запросить все подробности в форме резюме о квалификации и опыте любого работника
Подрядчика, служебные обязанности которого связаны с работой по настоящему Договору.
До Даты начала работ Подрядчик берет на себя обязательство предоставить Заказчику
документы подтверждающие, что работники Подрядчика, привлекаемые к Работам по настоящему
договору закончили соответствующие общепризнанные типовые нефтепромысловые курсы
(учебно-курсовые комбинаты и т п.) или среднее профессионально-техническое училище по
специальности в области бурения нефтяных и газовых скважин, имеют необходимые
действующие свидетельства и квалификацию.
7.3. Подрядчик обязан предоставить Персонал в количестве, достаточном для производства
Работ. Подрядчик обязан получить одобрение Заказчика на увеличение или сокращение числа
работников, привлекаемых для производства Работ.
7.4. Подрядчик обязуется включать положения раздела 7 настоящего Договора в условия всех до
говоров, заключаемых Подрядчиком с субподрядчиками.
8. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
8.1. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности, охраны окружающей среды, установленных Законодательством Российской Федерации,
Положением о взаимодействии в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны
окружающей
среды
между
ООО
«Норд
Империал»
и_____________________
(Приложение № 7).
8.2. Подрядчик
обязуется
обеспечить
соблюдение
требований
земельного,
лесного
законодательства.
8.3. Подрядчик производит первичный учет водопотребления с предоставлением информации за
отчетный период (календарный месяц) Заказчику.
8.4. Подрядчик обязан заботиться о предотвращении пожаров, взрывов и выбросов флюидов,
предпринимать все возможные меры для содержания оборудования, для регулирования работы
скважины в пригодном для эксплуатации состоянии на время действия настоящего Договора,
включая, но, не ограничиваясь, применением правильных схем обслуживания, своевременную
замену неисправных запасных частей, регулярное испытание на герметичность, должен
обеспечивать, чтобы проверенное оборудование для регулирования работы скважины постоянно
находилось в полной исправности.
8.5 Во время Работ Подрядчик обязуется использовать противовыбросовое оборудование, указанное в Приложении № 3. Подрядчик обязан проверять и тестировать противовыбросовое оборудование в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой
промышленности» (ПБ 08-624-03), утв. постановлением Федерального горного и промышленного
надзора России от 05.06.2003 г. № 56 и заносить результаты тестирования в отчеты по бурению.
9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ОТНОШЕНИИ РАБОТ
9.1. Подрядчик обязан выполнять Работы качественно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью, безопасным и компетентным способом в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, проектной документации, Плана работ, условиями
настоящего Договора.
9.2. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми лицензиями, разрешениями, необходимыми для
выполнения Работ по настоящему Договору.
9.3. Подрядчик обязуется осуществить движение буровых установок на данной площади в соответствии с указаниями представителя Заказчика.
9.4. Подрядчик обязан выполнять Работы, установленные настоящим Договором и Приложениями
к нему, Дополнительные работы, установленные письменными требованиями Заказчика,
взаимодействовать с иными подрядчиками Заказчика на Рабочей площадке. В целях соблюдения
качества Работ и координации выполнения Работ с иными подрядчиками Заказчика на Рабочей
площадке Подрядчик обязан выполнять указания представителя Заказчика, относящиеся к
соблюдению технологического процесса при проведении Работ, устранению нарушений,
недостатков Работ.
9.5. Подрядчик должен сохранять текущие документы, относящиеся к Работам по Договору, и обязуется предоставлять Заказчику такие данные и информацию, включая копии любых документов,
которые позволят Заказчику соблюдать обязательства по отчетности. Формат и содержание запрашиваемой Заказчиком отчетности определяется Заказчиком. Все документы, образцы и иная
информация, доступная Подрядчику в связи с исполнением Договора принадлежит Заказчику.
9.6. Вся техническая информация (в т.ч. в виде магнитофонных лент, данных, документов, технических требований, планов и т.п.), приобретенная или полученная Подрядчиком в связи с исполнением Договора, должна быть передана Заказчику на дату завершения работ, дату прекращения
действия Договора (в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора) или в любое время на основании письменного указания Заказчика.
Доставка документов, образцов и иной указанной информации Подрядчиком осуществляется по адресу Заказчика, указанному в Договоре. До транспортировки документов, образцов и иной
указанной информации Подрядчик сообщает представителю Заказчика о деталях погрузки и упаковки.
9.7. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику:

Рапорт по форме, установленной Заказчиком, с указанием технических характеристик
скважин, глубины каждого участка ствола скважины, учитываемого в Работах, и пробуренных
формаций по состоянию на день представления Рапорта - ежедневно;

Ежемесячную отчетность по форме, установленной Заказчиком. - не позднее 1 (первого)
числа месяца, следующего за отчетным.

Подрядчик обязан также готовить отчеты и документы по запросу Заказчика, включая, но,
не ограничиваясь, еженедельной ведомостью контроля противовыбросового оборудования,
данными контроля проявления скважины и письменно немедленно уведомлять Заказчика в случае
обнаружения признаков нефте- или газосодержащей формации. Подрядчик также обязуется по
запросу Заказчика сохранять и подготавливать за счет Заказчика чистые образцы пробуренных
формаций.
Кроме того, Подрядчик обязан обеспечить присутствие своего представителя на рабочих совещаниях Заказчика – два раза в месяц.
9.8. В целях формирования Заказчиком блока обязательной информации о строительстве
скважин Подрядчик в течение 20 дней с даты завершения всех Работ, установленной Графиком
строительства скважин (Приложение № 5 к Договору), оформляет и предоставляет Заказчику в 4
экземплярах дело скважины, содержащее все документы, установленные Приложением № 6, за
исключением справки о стоимости строительства скважины и акта приёма-передачи скважины,
которые оформляются после завершения Демонтажа Буровой установки, Демобилизации и
Заключительных работ.
9.9. Подрядчик по указанию Заказчика обязан проводить тестирование обсаженного ствола
скважины в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации.
9.10. Если Подрядчик полагает, что продолжение Работ приведет к возникновению
непредвиденной ситуации, то Подрядчик аргументировано, в письменном виде уведомляет
Заказчика о появлении признаков непредвиденной ситуации и одновременно, предпринимает все
необходимые действия для устранения соответствующих осложнений. Подрядчик обязан
советоваться с представителем Заказчика в отношении критериев непредвиденной ситуации и ее
признаков.
9.11. Подрядчик обеспечивает взаимодействие с государственными органами, наделенными
полномочиями контроля производства Работ, в частности, по вопросам согласования и
предоставления документации, предоставления Оборудования Подрядчика для проверки.
Подрядчик обязан письменно информировать представителя Заказчика обо всех фактах
проверок, полученных запросах и иных формах контроля государственных органов, либо
заблаговременно предупреждать об известных Подрядчику планируемых проверках, с
предоставлением имеющихся у Подрядчика или полученных им копий актов проверок,
предписаний, постановлений и иных актов и корреспонденции.
9.12. Подрядчик обязан производить выемку керна из керноприемника только в присутствии
представителя Заказчика. При отсутствии представителя Заказчика на Рабочей площадке выемка
керна производится Подрядчиком самостоятельно.
9.13. Подрядчик обязан после бурения с отбором керна, до выемки керна из керноприемника
составить совместно с представителем Заказчика или представителем привлеченной Заказчиком
подрядной организации акт, в котором фиксируется метраж проходки. До выемки керна из
керноприемника акт предоставляется представителю Заказчика. После составления акта о
проходке произвести выемку керна из керноприемника и составить акт о выносе керна в
присутствии представителя Заказчика.
10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
10.1. В срок за месяц до начала работ предоставить Подрядчику:
1) проектно-сметную документацию на строительство скважины, прошедшую необходимые
экспертизы в соответствии с действующим законодательством.
2) копии договоров аренды земельного (лесного) участка для строительства поисково-оценочной
скважины и строительства временного проезда.
3) копия утверждённого проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу.
В случае непредставления Заказчиком документов, указанных в настоящем пункте Подрядчик
вправе приступить к выполнению работ только после выдачи ему Заказчиком письменного
указания (независимо от сроков, установленных в Графике строительства поисково-оценочных
скважин - №_________ месторождения) о начале таких работ с указанием конкретной даты.
10.2. Осуществить вынос в натуру проектной точки строящегося объекта с привлечением
представителя Подрядчика. Предоставить Подрядчику акт выноса проектной точки на местности с
привязкой к профилям и фактическим координатам, отметку земли в точке строящегося объекта.
10.3. Предоставить до начала строительства скважин Подрядчику необходимый привязочный
материал для выполнения геологической нагрузки (ГИС, структурные планы, результаты
испытания соседних скважин). В течение строительства скважин предоставлять Подрядчику для
оперативной работы материалы ГИС по скважине, заключения по их интерпретации.
10.4. Перед началом работ передать Подрядчику земельный (лесной) участок по акту.
10.5. Возместить Подрядчику затраты, произведённые сверх стоимости работ, определённой в
настоящем договоре, связанные с перерывами в работе, произошедшими по причинам, не
зависящим от Подрядчика, а также с осложнениями геологического характера, оформленные
актами и протоколами рассмотрения причин осложнения заверенные генеральным директором
Заказчика
10.6. Принять выполненные по настоящему Договору работы и оплатить их в размере и порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.
11.2. Подрядчик возмещает вред, причиненный окружающей среде, в результате неисполнения
(не надлежащего исполнения) своих обязанностей. В случае, если Заказчик возмещает вред,
причиненный окружающей среде в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих
обязанностей Подрядчиком, Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней с момента
направления Заказчиком письменного требования возместить уплаченные Заказчиком суммы.
11.3. В случае причинения вреда третьим лицам в связи с исполнением Договора, вред
возмещается стороной, причинившей вред. В случае совместного причинения сторонами вреда в
связи с исполнением Договора, стороны возмещают вред солидарно.
11.4. В случае, если источником вреда, причиненного третьим лицам, окружающей среде в связи
с исполнением Договора, является Оборудование и (или) объект, отвечающие признакам
источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ), которым владеет Подрядчик, Подрядчик
обязан во всех случаях возместить вред, если не докажет, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
11.5 Подрядчик несет все расходы по глушению скважины или получению контроля над
скважиной иным способом в случае НГВП (нефтегазоводопроявлений), произошедших в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по
договору. В случае возникновения НГВП (равно как и поглощений) при соблюдении Подрядчиком
требований ПСД и Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности Заказчик
полностью компенсирует Подрядчику затраты на их ликвидацию на основании двухстороннего
акта на геологическое осложнение.
11.6. Подрядчик возмещает Заказчику убытки (в частности, суммы уплаченных Заказчиком
штрафов), вызванные нарушением Подрядчиком требований законодательства об охране
окружающей среды, земельного, лесного законодательства в течение 30 (тридцати) дней с
момента направления Заказчиком письменного требования.
11.7. В случае уничтожения или повреждения Подрядчиком Оборудования, запасных частей и
материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, в том числе
стоимость нового оборудования или стоимость ремонта поврежденного оборудования.
11.8. В случае некачественного выполнения работ Подрядчиком (выполнение работы с
нарушениями требований законодательства Российской Федерации, проектной документации,
Плана работ, условий договора) Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика
•
безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;
•
соразмерного уменьшения цены Работы;
•
возмещения своих расходов на устранение недостатков.
При этом за совершение нарушений, предусмотренных Порядком контроля и оценки качества
строительства скважин (Приложение № 1), уменьшение цены осуществляется в размере, предусмотренном Приложением № 1.
Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком с учетом суммы уменьшения цены работ.
Если недостатки не устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются
существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения убытков.
11.9. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки в связи с предъявлением иска третьей
стороной в отношении патентных, авторских или иных исключительных прав на устройства,
приборы, системы или методы использования, поставленные или применяемые Подрядчиком при
выполнении Работ.
11.10.. В случае нарушения Подрядчиком Правил безопасности в нефтяной и газовой
промышленности, требований охраны труда, установленных законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором, ответственность за которые специально не предусмотрена в
настоящем Договоре, после двукратного предупреждения с записью в вахтовом журнале, на него
налагается штраф в размере 50 000 руб. за каждый день, в течение которого недостаток не был
устранен.
11.11.Взыскание штрафов, неустоек, процентов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, не освобождает стороны
от исполнения такого обязательства в натуре. При этом если в случае нарушения обязательства
одной из сторон, другой стороне причинены убытки, последняя имеет право взыскать со стороны,
нарушившей обязательство, убытки в полном объеме.
11.12. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты за
выполненные Подрядчиком работы, Подрядчик вправе требовать от Заказчика пени в размере
0,1 % от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки оплаты.
11.13. Сторона в результате действия (бездействий) которой другая сторона понесла убытки,
вызванные уплатой штрафов за проведение работ без разрешительной документации, обязана
возместить данные убытки.
11.14 В случае нарушения Подрядчиком конечного срока Строительства скважины,
предусмотренного договором, произошедшего в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком своих обязанностей, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафной
неустойки в размере 0,1% от стоимости бурения и (или) испытания скважины за каждый
календарный день просрочки, начиная с первого.
В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения Заключительных работ,
предусмотренного договором, произошедшего в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком своих обязанностей, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафной
неустойки в размере 0,1% от стоимости работ по рекультивации земельного участка за каждый
календарный день просрочки, начиная с первого..
12. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
12.1. Подрядчик обязан за свой счёт застраховать риски гибели или повреждения буровой
установки на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, а также свою ответственность
перед третьими лицами, за вред, причиненный окружающей среде, за причинение вреда при
эксплуатации опасного производственного объекта на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей с
оговоркой в договоре страхования о невозможности суброгации права требования к Заказчику.
Копии действующих страховых полисов и (или) договоров страхования должны быть предоставлены Заказчику до даты начала работ.
13. ФОРС-МАЖОР
13.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием
форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы). Под форс-мажорными
обстоятельствами понимаются обстоятельства, которые возникли после вступления настоящего
Договора в силу, находящиеся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить. Форс-мажорными обстоятельствами считаются такие как война, военные
действия, наводнение, землетрясение, ураган и другие стихийные бедствия, если такие обстоятельства повлияли на исполнение сторонами настоящего Договора.
13.2. Сторона, заявляющая о форс-мажоре, должна в письменном виде известить другую Сторону
об указанных обстоятельствах не позднее 10 (Десяти) дней с даты их возникновения. В противном
случае, Сторона, заявляющая о форс-мажоре, лишается права ссылаться на указанные
обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
13.3. Подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств является письмо (справка),
выданная компетентными государственными органами Российской Федерации.
13.4. В течение 14 (четырнадцати) дней с даты форс-мажорных обстоятельств Стороны
встретятся для взаимных консультаций в отношении дальнейшего исполнения Договора. Срок
исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ
14.1. Вся информация, относящаяся к деятельности Заказчика, полученная Подрядчиком в связи с
исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь, информацией о глубине пробуренной
формации, результатах наблюдений, керне, является конфиденциальной и не может быть
раскрыта Подрядчиком третьей стороне без письменного согласия Заказчика.
Заказчик обязуется не раскрывать третьей стороне без письменного согласия Подрядчика информацию об используемых технологиях Подрядчика.
14.2. Подрядчик не будет публиковать и (или) разрешать публиковать без письменного согласия
Заказчика какую-либо графическую, письменную, устную или иную информацию, связанную с настоящим Договором.
14.3. Обязательства Сторон по выполнению условий настоящего раздела Договора действуют в
течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия договора.
15. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
15.1. Настоящий Договор действует с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
15.2. Заказчик вправе в любое время до завершения работ изменить объём работ, выполняемый
по настоящему Договору: увеличить или сократить объем этапов работ, исключить отдельные работы, добавить дополнительные работы. Изменение объема работ осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления.
15.3. Заказчик вправе в любое время до завершения работ отказаться от исполнения Договора
путем направления Подрядчику письменного уведомления об отказе от исполнения Договора за
15 (пятнадцать) дней. При этом Заказчик гарантирует оплату за фактически выполненный объем
работ, возмещение затрат на консервацию и (или) ликвидацию скважин, возмещение стоимости
демобилизации буровой установки и бурового хозяйства Подрядчика после документального
подтверждения выполненных Подрядчиком Работ.
16. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
16.1. В своих отношениях, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются
Законодательством Российской Федерации.
16.2. Любой спор между Сторонами настоящего Договора, неурегулированный путем переговоров,
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Томской области
16.3 Настоящий договор изложен на русском языке, составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Норд Империал»
ОГРН 1047000256984
Юридический адрес: 634041, г. Томск,
пр. Кирова, 51а, стр. 15
Почтовый адрес: 634041, г.Томск,
пр. Кирова, 51а, стр. 15
ИНН\КПП 7017103818/701701001
ОКПО 73738311
Р/с 40702810900000009460
В Филиале «ГПБ» (ОАО) в г.Томске
ПОДРЯДЧИК:
к/с 30101810800000000758 в ГРКЦ Банка
России по Томской обл.,
БИК 046902758
Тел./факс (3822) 55 68 68, 56 14 74
E-mail: office@imperialenergy.ru
Генеральный директор
_________________ И.В.Гончаров