Договор поставки № _________

реклама
Договор поставки № _________
г. _________
"__" ________ 2013 г.
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района
Нефтегорский», далее
именуемое "Покупатель", в лице директора Кондратьевой Марии Николаевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ____________________________________, далее именуемое "Поставщик", в лице
__________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю, а
Покупатель обязуется принять и оплатить _______________________________________ (далее - товар).
2.
2.1.
Качество товара и гарантийный срок
Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет.
2.2.
Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными
документами для соответствующего вида товара.
2.3.
Гарантийный срок:
2.3.1.
На товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью _____________________.
Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Покупателю.
2.4.
Передача товара ненадлежащего качества:
2.4.1. Получив товар ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования,
предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках
поставленных товаров, без промедления не заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.
2.4.2. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан товар
ненадлежащего качества, вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара в
разумный срок. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков) Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата
уплаченной за товар денежной суммы.
2.4.3. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не
докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования
товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.
2.4.4. Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1
ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, Поставщик обязан исполнить его в срок, который указан в требовании Покупателя.
3.
Цена и порядок оплаты
3.1.
Сумма настоящего договора составляет _______________________.
3.2.
Цена товара может быть изменена по соглашению сторон.
3.3.
Покупатель обязуется полностью оплатить товар в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с
момента передачи ему товара на основании счета-фактуры и товарной накладной.
3.4.
Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
3.5.
Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с
расчетного счета Покупателя.
Срок и условия поставки
4.
4.1.
Поставка товара должна быть осуществлена не позднее "14" июня 2013 г.
4.2.
Поставка товара осуществляется путем его доставки Покупателю по адресу: Самарская область,
Нефтегорский район, г. Нефтегорск, пр. Победы, д.1, где расположен Социально-реабилитационный центр.
4.3.
Поставленный товар поступает в свободное распоряжение Покупателя и не считается находящимся в
залоге у Поставщика. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика.
4.4.
Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара с момента вручения товара
Покупателю.
4.5.
Покупатель вправе отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена.
4.6.
Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи товара.
4.7.
Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента
вручения ему товара.
4.8.
Права третьих лиц:
4.8.1.
Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.
4.8.2. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает
Покупателю право требовать расторжения Договора, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен
был знать о правах третьих лиц на этот товар.
4.8.3. При изъятии товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения
Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что
Покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.
Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит к Покупателю иск об
изъятии товара, Покупатель обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан вступить в
это дело на стороне Покупателя.
5.
Приемка товара
5.1.
Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе
потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора.
В случаях, когда Покупатель в нарушение закона или Договора не принимает товар или отказывается
его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения
Договора.
6.
6.1.
Ответственность сторон
Взыскание неустойки с Поставщика:
6.1.1. В случае недопоставки или просрочки поставки товара Покупатель вправе потребовать уплаты
Поставщиком пеней в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на каждый день просрочки.
6.1.2. В случае просрочки устранения недостатков в товаре Покупатель вправе потребовать уплаты
Поставщиком пеней в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на каждый день просрочки.
6.2.
Взыскание неустойки с Покупателя:
6.2.1. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем
пеней в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на каждый день просрочки. Покупатель освобождается от уплаты пеней, в случае, если
просрочка обязательства по оплате товара произошла не по его вине.
Изменение и расторжение договора
7.
7.1.
Односторонний отказ от исполнения Договора допускаются в случае существенного нарушения
Договора одной из сторон.
7.2.
Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый
для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товара.
Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков
оплаты товаров.
7.3.
Расторжение договора:
7.3.1. В случае нарушения Поставщиком обязанности по своевременной поставке качественного товара
Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив
уведомление Поставщику.
Если Покупатель в нарушение закона или Договора не принимает товар или отказывается его принять,
Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора. Если
Покупатель отказывается оплатить товар, Поставщик вправе потребовать его оплаты либо отказаться от
исполнения Договора.
При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении 10-ти
(Десяти) календарных дней после получения одной стороной соответствующего уведомления от другой
стороны. В случае получения отрицательного ответа на уведомление, вопрос о расторжении Договора стороны
вправе рассмотреть в суде.
Разрешение споров
8.
8.1.
Претензионный порядок:
8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
8.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием
нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора.
8.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный
мотивированный ответ другой стороне в течение 5-ти (Пяти) календарных дня с момента получения
претензии.
8.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона
вправе обратиться в суд.
8.2.
Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом в установленном
законодательством РФ порядке.
9.
Заключительные положения
9.1.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
9.2.
Договор действует до "30" июня 2013 г.
9.3.
Договор составлен в 2-х экземплярах, по 1-му для каждой из сторон.
10.
Адреса и реквизиты сторон
Покупатель
Поставщик
ГБУ СО "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
______________________________
муниципального района Нефтегорский»
446600, Самарская область,
г. Нефтегорск, ул. Зеленая, 2, тел./факс: 2-15-90
ИНН/КПП 6377009350/637701001
л/с 626011190 в МУФ СО
р/с 40601810036013000002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
_______________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________
________________________________
_________________________________
г. Самара
БИК 043601001
ОГРН 1076377000182
_________________
Директор ГБУ СО «ЦСО м.р. Нефтегорский»
_____________ М.Н. Кондратьева
___________ /____________/
Скачать