ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Утверждаю
Директор______________В.И. Асанов
«___» ___________ 2014 г.
г. Петрозаводск
ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
«___» ___________ 2014 г.
Бюджетное учреждение «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Асанова Виктора Игоревича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и _____________________, в лице _______________,
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-Ф "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, и на основании протокола подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме от «___» ___________ 20__ г. № ________, заключили
настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется, в установленный Договором срок, выполнить
Работы указанные в п. 1.2. настоящего Договора (далее по тексту- «Работы»). Технические,
экономические и другие требования к Работам, являющимся предметом Договора, должны
соответствовать требованиям технических регламентов, СНиП, ГОСТ и другим действующим
нормативным актам Российской Федерации.
1.2.
Подрядчик обязуется произвести выполнение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) в соответствии с локальной сметой №1 (приложение
№1), проектной документацией (приложение №2), и другими действующими нормативнотехническими документами.
1.3. Место выполнения Работ:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д.5.
1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ,
принять их результат в установленном порядке и оплатить обусловленную Договором цену.
2. Стоимость Работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость поручаемых в соответствии с п.п. 1.2 настоящего Договора Работ составляет
______________ (___________________ )рублей ___ копеек, в том числе НДС ________
(_______________ )руб. __ коп. (В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС, в
договоре указывается «без НДС»).
Цена указана с учетом стоимости выполненных Работ, применяемого оборудования,
запасных частей, с учетом расходов на их перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей, иных расходов, понесенных в ходе выполнения
Работ.
Цена твердая на весь срок исполнения настоящего Договора, изменению и пересмотру не
подлежит.
Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору производится по
цене, указанной в локальной смете №1 (Приложение № 1 к Договору), с учетом определенного
по результатам проведения электронного аукциона понижающего коэффициента, равного
отношению цены Договора, предложенной Подрядчиком при проведении электронного
аукциона к начальной (максимальной) цене Договора, указанной в локальной смете.
2.2. Оплата Работ производится за счет средств бюджета Республики Карелия путем
перечисления Заказчиком суммы в рублях, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, на
расчетный счет Подрядчика.
2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по факту
выполненных работ и после подписания унифицированных форм КС-2, КС-3, счета и счетфактуры в течение 14 (четырнадцати) банковских дней.
2.4. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям действующего законодательства, или внесением
денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Договора определяется
Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия Договора не менее чем на один месяц.
2.5. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
Договор, документов, подтверждающих обеспечение исполнения Договора.
2.6. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Договор,
обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой
участник считается уклонившимся от заключения Договора.
2.7. Размер обеспечения исполнения Договора установлен 5 процентов начальной
(максимальной) цены Договора, что составляет 33 293 (Тридцать три тысячи двести девяносто
три) рубля 79 копеек.
Перечисление денежных средств по реквизитам Заказчика: УФК по Республике Карелия (БУ
«Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры», л/с 20066Х59440), расчетный счет
40601810800001000001 ГРКЦ НБ РЕСП.КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ г.Петрозаводск, БИК
048602001, ОКТМО 86701000.
2.8. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
2.9. Возврат денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения Договора,
производится Заказчиком в случае, если Подрядчик исполнил взятые на себя по Договору
обязательства в полном объеме и надлежащим образом, после подписания Акта о приемке
выполненных Работ по Договору в течение двадцати рабочих дней со дня получения
Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.
3. Сроки и порядок выполнения и приемки Работ
3.1. Сроки выполнения работ:
До начала выполнения работ подрядчику необходимо получить разрешение на производство
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального значения, в отделе обеспечения сохранности культурного наследия Министерства
культуры Республики Карелия по адресу: Республики Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина,
д.2.
Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения
настоящего Договора.
Окончание выполнения работ: не позднее «10» октября 2014 года.
3.2. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение Работ.
3.3. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с локальной сметой №1 (приложение №1),
проектной документацией (приложение №2), заданием на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (приложением №3),
техническими характеристиками
применяемых материалов (приложение №4), требованиями действующих нормативно –
технических документов и условиями настоящего Договора.
3.4. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые совместно (каждый в
пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, связанные с осуществлением
контроля за ходом выполнения Работ, с проверкой соответствия используемых Подрядчиком
материалов и оборудования требованиям Заказчика и условиям настоящего Договора.
3.5. Подрядчик выполняет Работы с использованием всех необходимых материалов,
оборудования. Все поставляемые и используемые Подрядчиком для Работ материалы,
оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы,
удостоверяющие их качество.
3.6. По завершении всех работ, Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче
выполненных работ. Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика, в срок не позднее 5-
дней приступает к приемке результата выполненных работ. Сдача-приемка Работ производится
с оформлением и подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных Работ, либо Акт
обнаруженных дефектов и недоделок с указанием даты повторной приемки.
3.7. В случае если при повторной приемке Работ Заказчиком обнаружены те же или новые
дефекты, представители Заказчика отказывают Подрядчику в приемке Работ и опять назначают
дату повторной приемки.
3.8. В случае несоответствия результатов Работы локальной смете № 1, заданию на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (приложение № 3),
техническими характеристиками применяемых материалов (приложение №4) и (или) иным
нормативно-техническим документам составляется акт с указанием недостатков, перечня
необходимых Работ для их устранения и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить
недостатки без дополнительной оплаты.
3.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и
недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает независимую квалифицированную
экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и
их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному
вопросу.
3.10. Работы считаются выполненными со стороны Подрядчика в полном соответствии с
условиями настоящего Договора только после устранения всех дефектов и недостатков, и после
подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ (Форма № КС-2) и Справки о
стоимости выполненных Работ и затрат (Форма № КС-3).
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору
принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
4.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения Работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в
соответствии с настоящим Договором.
4.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в
случае, указанном в п. 4.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и
порядке продолжения выполнения Работ.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в
рамках настоящего Договора.
4.3.2. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.3.3.Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.
4.3.4. По согласованию с заказчиком привлекать субподрядные организации.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы.
4.4.2. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и
в течение гарантийного срока за свой счет.
4.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным
нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.4. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность
результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный
настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней
после приостановления выполнения Работ.
4.4.5. Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство Работ от
соответствующих органов.
4.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и
Договором.
4.4.7. Иметь лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), выданной Министерством культуры Российской
Федерации со следующими указанными в приложении к лицензии видами выполняемых работ:
реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров; реставрация декоративных
штукатурок и лепных изделий; реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок;
ремонт, реставрация и воссоздание кровель; ремонт, реставрация и воссоздание кирпичных
кладок, либо лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной
Министерством культуры Российской Федерации, со следующими указанными в приложении к
лицензии видами выполняемых работ: реставрация и воссоздание наружных и внутренних
декоративно-художественных покрасок; реставрация и воссоздание архитектурно-лепного
декора; реставрация и воссоздание штукатурной отделки; ремонт, реставрация и воссоздание
кровель; ремонт, реставрация, консервация и воссоздание кладок, конструкций (Основание:
пункт 48 части 1 статьи 12,часть 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности).
5. Гарантии
5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ.
5.2. Гарантии качества распространяются на все материалы и Работы, выполненные
Подрядчиком по настоящему Договору.
5.3. Гарантийный срок на материалы и выполненные Работы, по настоящему Договору,
составляет 24 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ.
5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в
случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки,
согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и
сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период
устранения дефектов.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, наступившие
независимо от воли сторон настоящего Договора после его заключения и создающие
препятствия для исполнения обязательства, несмотря на предпринятые обязанным лицом меры
к его исполнению
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6.4. В случае если из-за непредотвратимых причин обязательства невозможно выполнить
даже по истечении срока, на который по соглашению Сторон их исполнение было
приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании ст. 451 Гражданского кодекса
РФ (в связи с существенным изменением обстоятельств) без требования возмещения убытков,
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской
федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 «Об утверждении правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Подрядчиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со
дня, следующего после истечения установленного Государственным Договором срока
исполнения обязательства.
7.2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе
потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 % от цены настоящего Договора.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за каждый день просрочки, начиная со
дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.
7.3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в
размере 10% от цены настоящего Договора за каждый случай такого нарушения.
7.4. Оплата по Договору осуществляется путем выплаты Подрядчику цены Договора,
уменьшенной на сумму штрафа (пеней).
7.5. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Договора за действия
третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению обязательств по Договору.
7.6. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам
Заказчика, вследствие виновных действий представителей Подрядчика, а также привлеченных
им для исполнения обязательств по Договору работников, Подрядчик несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
7.7. Уплата штрафа (пеней) не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.
Штраф (пеня) взыскивается с Подрядчика сверх суммы подлежащих возмещению убытков.
7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до
ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в порядке
указанном в разделе 8 настоящего договора в следующих случаях:
7.9.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком;
7.9.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим
Договором, более чем на 5 (пять) рабочих дней;
7.9.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства;
7.9.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7.9.5. В иных случаях в соответствии с действующим законодательством.
7.10. В случае привлечения Заказчика или лиц, выполняющих у Заказчика управленческие
функции, к административной ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации, устанавливающих требования пожарной безопасности, из-за ненадлежащего
выполнения Подрядчиком (работниками Подрядчика, привлеченным им для выполнения работ
третьими лицами) своих обязательств по Договору, Подрядчик возмещает Заказчику расходы
по оплате штрафа;
7.11. При расторжении Договора Заказчик обязан:
7.11.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего
Договора Работы надлежащего качества.
7.11.2. Оплатить Подрядчику в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента
оформления Акта о приемке выполненных Работ фактически выполненные Подрядчиком
Работы надлежащего качества.
7.11.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
8. Изменение, расторжение договора
8.1.
Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается.
8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с условиями
настоящего договора и (или) с гражданским законодательством.
8.3.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в
соответствии с гражданским законодательством при условии.
8.4.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчика. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении
Подрядчика указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об
отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об
одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
8.5.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и
договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора
8.6.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено
нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий
договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
8.7.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора,
если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Подрядчика.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору
разрешаются в Арбитражном суде Республики Карелия.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Карелия Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть
направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный
ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10. Срок действия Договора, порядок изменения Договора
10.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
10.2
Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10.3
Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за
5 (пять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
10.4 Сторона, которой направлено письменное уведомление о намерении расторгнуть
настоящий Договор, обязана направить свой ответ другой Стороне в письменной форме в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию,
по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.2. Приложения, указанные в настоящем Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Локальная смета №1.
Приложение № 2 – Проектная документация.
Приложение № 3 – Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия.
Приложение № 4 – Технические характеристики применяемых материалов.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон
12.1 В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны
Договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
БУ «Дирекция по эксплуатации
зданий учреждений культуры»
185035, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 1
Тел./факс: (8142) 78-32-96
ИНН 1001033882/КПП 100101001
ОКАТО 86401000000
Получатель: УФК по Республике Карелия
(БУ «Дирекция по эксплуатации
зданий учреждений культуры», л/с 20066Х59440)
р/с 40601810800001000001
ГРКЦ НБ РЕСП.КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ
г.Петрозаводск
БИК 048602001
Директор___________________ В.И. Асанов
М.П.
Приложение №4 к гражданско-правовому договору
№____ от «____» ______________2014 г.
Технические характеристики применяемых материалов
(заполняется из заявки участника закупки)
№ Пункт Наименование
п/п сметы используемого
товара
1.
8
2.
10
3.
12
Указание на
товарный
знак (модель,
производител
ь) при
наличии
Характеристика
параметр
Огнезащитное
покрытие
Группа
1
огнезащитной
эффективност
и для древесины
по
ГОСТ 1636398
Пленка
пароизоляцион
ная
Фальцевая
кровля
Толщина
Плотность
Материалл
Толщина
Ширина
Цвет
4.
11
Брусок
обрешетки
Шпатлевка
5.
39,49,
59
значение
Высота
Толщина
Порода
Сорт
Основа:
Наполнитель:
Максимальна
я фракция
наполнителя
Едини
ца
измере
ния
мм
г/м2
Оцинкованны
й лист с полимерным
покрытием
мм
мм
по
согласованию
с заказчиком
мм
мм
хвойная
белый цемент
известняк
мм
6.
45,57
Грунтовка
бетоконтакт
Состав:
полимерная
дисперсия со
специальным
особо чистым
щелочестойким
кварцевым
песком
7.
41,51,
60
Краска
фасадная
Основа:
перхлорвини
ловая
по
согласованию
с заказчиком
Цвет:
Представитель Заказчика ____________________/ ________________/
М.П.
Представитель Подрядчика __________________/ _______________/
М.П.