Договор поставки №

Договор поставки №
г. Екатеринбург
«__» __________ 2012 г.
ООО «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Морозова Максима Виоленовича действующего на основании Устава,
с одной стороны и ______________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_________________________, действующего на основании Устава (доверенности №), с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать/поставить Покупателю (либо указанному Покупателем
Грузополучателю) продукцию в ассортименте, по цене, качеству, количеству и в срок согласно
спецификации №1 к настоящему договору, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить
его на условиях настоящего договора.
1.2. Сумма договора складывается из стоимости поставленной продукции на основании
спецификаций в период действия настоящего договора.
2. Цена. Порядок расчета.
2.1. Договорная цена продукции указывается в спецификации к настоящему договору.
2.2. Оплата продукции по настоящему договору производится в порядке 100% предоплаты на
основании выставленных счетов Поставщика. Счет должен быть оплачен Покупателем в
течение 3 (Трех) рабочих дней. Моментом оплаты является момент поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить отпускные цены, письменно
уведомив Покупателя об этом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты введения новых
цен. В случае неполучения Поставщиком письменного ответа от Покупателя в течение 7 (Семи)
дней - новые цены считаются принятыми Покупателем.
В случае, если Покупатель не согласен получать продукцию по изменившейся цене, Поставщик
вправе расторгнуть настоящий договор и прекратить его исполнение, письменно уведомив об
этом Покупателя. Цена уже оплаченной Покупателем продукции изменению не подлежит.
2.4. В случае, если с момента поступления Поставщику денежных средств в оплату стоимости
перевозки и до момента фактической отгрузки продукции произошло увеличение транспортных
тарифов, Покупатель обязан доплатить Поставщику стоимость удорожания перевозки в течение
7 (Семи) дней с момента отгрузки продукции, на основании дополнительно выставленного
Поставщиком счета (если поставка осуществляется за счет Поставщика).
3. Порядок поставки продукции.
3.1. Отгрузка продукции производиться со склада Поставщика, указанного в Спецификации,
путем самовывоза оплаченной продукции автотранспортом Покупателя или автотранспортом
уполномоченного им лица. Покупатель обязан предоставить Поставщику список
автотранспортных средств в письменном виде, подписанный уполномоченным лицом, с
указанием наименования транспортных средств, грузоподъемности и государственного
номерного знака, а также доверенности на право получения продукции и ее перевозки
водителям (представителю Покупателя).
3.2. В случае несвоевременного поступления оплаты продукции (п. 2.2. настоящего договора)
Поставщик вправе не отгружать продукцию до момента получения оплаты.
3.3. Датой поставки продукции является дата приемки груза к перевозке, указанная в накладной
или момент передачи продукции уполномоченному представителю Покупателя. Все накладные
и счета-фактуры Покупатель обязан подписать в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента их
получения от Поставщика. При отказе представителя Покупателя от подписания/не подписания
без уважительных причин в вышеуказанный срок накладных и/или счетов-фактур продукция
считается принятой Покупателем в полном объеме.
1
3.4. Покупатель обязуется вывезти продукцию со склада в срок, не позднее согласованных
сроков поставки. Если Покупатель не вывез продукцию в течение указанного времени,
Поставщик принимает продукцию на ответственное хранение. Стоимость ответственного
хранения устанавливается в размере 0,05% от стоимости, не вывезенной продукции за каждый
день хранения на складе Поставщика.
3.5. Поставщик вправе приостановить отгрузку по техническим причинам, в связи с
ремонтом и (или) заменой оборудования на срок до пяти дней в месяц без предъявления
штрафных санкций. В таком случае срок обязательной выборки продукции для покупателя
переносятся на срок приостановки Поставщиком отгрузки по техническим причинам.
4. Качество продукции.
4.1. Качество продукции должно соответствовать ГОСТам, действующим на территории
Российской Федерации.
4.2. Вместе с продукцией каждого вида Поставщик передает Покупателю относящуюся к нему
документацию изготовителя: паспорт качества и/или сертификат.
4.3. Приемка продукции осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями
инструкции «О порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15 июля 1965 г. № П-6, и Инструкции «О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от
25.04.1966 г. № П-7.
4.4. В случае возникновения, при приемки продукции, спорных ситуаций по количеству и
качеству данных в сопроводительных документах покупатель обязан приостановить прием
продукции и вызвать представителя поставщика в течении двух часов с момента
выявления несоответствий. Акт, составленный в отсутствии уполномоченного представителя
Поставщика до его прибытия, не может являться основанием для ответственности Поставщика.
5. Ответственность сторон.
5.1. Меры ответственности, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории
Российской Федерации.
5.2. Стороны, за невыполнение обязательств, взятых на себя настоящим договором, несут
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Форс-мажор.
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств из настоящего договора, сроки выполнения обязательств по настоящему договору
соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
6.2. Обе стороны должны незамедлительно известить друг друга о начале и окончании
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему
договору.
6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их
подтверждения документ компетентного органа.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем
переговоров. При невозможности урегулирования спора путем переговоров споры разрешаются
в Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ, по месту регистрации
Поставщика. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров – обязателен. Срок
рассмотрения претензии – 15 дней.
7.2. Претензии по количеству и качеству продукции направляются Поставщику не позднее
десятидневного срока с момента получения Продукции Покупателем и/или Грузополучателем.
2
7.3. В остальных, не предусмотренных в договоре вопросах, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8. Прочие условия.
8.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменениях своих названий, реквизитов,
адресов, номеров телефонов, телефаксов в течение 5 рабочих дней с момента их наступления.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8.3. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. При этом все
изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде,
подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8.4. Настоящий договор, а так же все документы, касающиеся решения оперативных вопросов
по настоящему договору, переданные посредством факсимильной связи, признаются
действительными до момента предоставления подлинников, заверенных подписью и печатью в
случае, если полученные по факсу сообщения надлежащим образом подписаны и содержат
реквизиты стороны-отправителя.
8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
действует до __________г.
Реквизиты и подписи сторон:
Поставщик:
Покупатель:
ООО «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС»
Расчетный счет 40702810510010063991
БИК 046568782
ИНН/КПП 6670309050/667001001
ОГРН 1106670029553
К/счет 30101810500000000782 в ЕРКЦ
ЗАО «Уралприватбанк» г. Екатеринбург,
Юридический адрес: 620041
г. Екатеринбург,
пер. Асбестовский д.2 корп.2 оф.33
Фактический адрес: 620028,
г. Екатеринбург, ул. Фролова 31 оф.1
e-mail: ask-nedra@mail.ru
тел: 8 (343) 286-09-37
Ген. директор ___________/М.В. Морозов/
Директор
М.П.
М.П.
___________/________________/
3
Приложение №1
к договору поставки №
от «__ » _________ 2012 г.
Спецификация №1 от
ООО «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора Морозова Максима Виоленовича, действующего на основании Устава,
с одной стороны и ___________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________, действующего на основании Устава (доверенности №), с другой
стороны, составили настоящее приложение о том, что на условиях заключенного договора
поставке подлежит следующая продукция:
Отпускные цены на продукцию
№
Наименование
товара
ГОСТ,
ТУ
Объем,
м3
Цена, без
НДС
руб./м3
Сумма,
руб.
НДС
18%,
руб.
Сумма,
руб., с
НДС 18%
1.
2.
Поставщик:
ООО «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС»
Покупатель:
______________ /М.В. Морозов/
М.П.
_________________/__________________/
М.П.
4