Уважаемые господа - Мельниковское сельское поселение

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации МО
Мельниковское сельское поселение
________________ Э.А. Камнев
«___»__________________2010г.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Извещение №10
от 21 декабря 2010г.
Уважаемые господа!
Вашему вниманию предлагается извещение о проведении запроса котировок в целях
заключения муниципального контракта на выполнение работ по 1 этапу подготовки
Проекта муниципального нормативно- правового акта «Правила землепользования и
застройки территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области»
(Только для субъектов малого предпринимательства)
1. Заказчик
2. Источник финансирования
3.Форма котировочной заявки
4. Условия размещения заказа
5. Место оказания услуг
6. Сроки выполнения услуг
7. Цена предлагаемых услуг
8. Максимальная цена
контракта
Администрация муниципального образования
Мельниковское сельское поселение
188765, Ленинградская область, Приозерский район, п.
Мельниково. Тел./факс (813-79) 91-142, (813-79) 91-343.
Адрес электронной почты: melnikovo@bk.ru
Местный бюджет муниципального образования
Мельниковское сельское поселение на 2011 год.
Прилагается (Приложение 2)
1 этап подготовки Проекта муниципального нормативноправового акта «Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования Мельниковское
сельское
поселение
муниципального
образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
в соответствии с техническим заданием (Приложение 1).
188765, Ленинградская область, Приозерский район, п.
Мельниково
С
момента
регистрации
контракта
в
Реестре
муниципальных контрактов муниципального образования
Мельниковское
сельское
поселение
Приозерский
муниципальный район Ленинградской области
до
31.05.2011г.
Цена предлагаемых
услуг
указана
с учетом
транспортных расходов, разгрузки, страхования, уплату
налогов, таможенных пошлин и других обязательных
платежей
496 370, 02 руб. (Четыреста девяносто шесть тысяч триста
семьдесят рублей 02 копейки).
1
9. Место подачи
котировочных заявок
10. Срок и условия
оплаты оказания услуг
11. Срок подписания
победителем в проведении
запроса котировок
муниципального контракта
Прием
котировочных
заявок
осуществляется
секретарем
котировочной
комиссии
администрации
муниципального образования Мельниковское сельское
поселение по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
в срок с 22 по 30 декабря 2010г. и 31 декабря 2010 года до
11.00 по адресу: 188765, Ленинградская область, Приозерский
район, п. Мельниково, ул. Калинина д.9 администрация МО
Мельниковское сельское поселение тел. (81379) 91-193, факс
(81379) 91-142. Адрес электронной почты: melnikovo@bk.ru
Дата окончания срока приема заявок: 11.00 час.
31 декабря 2010 года.
Официальный специализированный сайт:
www.melnikovo.spblenobl.ru.
Котировочные заявки, поданные в письменной форме
либо в форме электронного документа, будут рассмотрены
комиссией 31.12.2010 г. в 11 часов 00 минут.
Любой участник размещения заказа вправе подать только
одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не
допускается.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания
срока подачи котировочных заявок указанного в извещении о
проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день
их поступления возвращаются участникам размещения заказа,
подавшим такие заявки.
Котировочная комиссия не рассматривает котировочные
заявки,
если
они
не
соответствуют
требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок,
или предложенная в котировочных заявках цена услуг
превышает максимальную цену, указанную в извещении о
проведении запроса котировок.
Оплата производится по условиям заключенного между
Заказчиком и Подрядчиком муниципального контракта из
средств местного бюджета муниципального образования
Мельниковское сельское поселение 2011 года. Аванс не
предусмотрен. Окончательный расчет производится после
подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных
работ. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком
работ являются справки о видах и стоимости выполненных
работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемые к ним акты
(формы № КС-2), счета-фактуры на оплату.
Средства
перечисляются на расчетный счет исполнителя в соответствии
с правилами
Муниципальный
контракт
(приложение
3)
подписывается победителем не ранее 7 дней со дня
размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок на официальном сайте муниципального образования и
не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.
В случае Вашего согласия принять участие в выполнение услуг, просим представить в
письменном виде, либо в электронном виде котировочную заявку в запечатанном конверте в
форме согласно приложению 2.
2
Победителем
будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует
предъявленным требованиям заказчика (приложение 1 –техническое задание) и цена,
которой будет наименьшей.
Победителю будет направлено уведомление, один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который будет составлен путем включения в него условий
исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке. По результатам
рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление
Поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 188765, Ленинградская обл.,
Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д.9 с 9-00 час. до 17 -00 час. (обед с 13.00 до
14.00) Контактное лицо Камчатина Анна Леонидовна. Номер контактного телефона (8 813 79)
91-193, факс 91-343; адрес электронной почты melnikovo@bk.ru
Информацию по техническому заданию
можно получить у специалиста 1 категории
администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение Бахарева
Андрея Александровича по телефону (813-79) 91-301.
Приложения:
1.Техническое задание.
2.Форма котировочной заявки.
3. Проект муниципального контракта.
3
Приложение № 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации муниципального
образования Мельниковское
сельское поселение
_______________________ Э.А. Камнев
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по 1 этапу подготовки Проекта муниципального
нормативно-правового акта “Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области” –
подготовка 1 редакции проекта Правил землепользования и застройки
центральной части посёлка Мельниково.
Основание для подготовки проекта Правил землепользования и застройки
(далее – проекта Правил)
1.1. Основанием для подготовки проекта Правил является постановление администрации
муниципального образования Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального
района Ленинградской области от 23 ноября 2010 года № 217 «О подготовке проекта Правил
землепользования и застройки территории муниципального образования Мельниковское
сельское поселение»
1.
2. Муниципальный заказчик и комиссия по подготовке проекта Правил, Разработчик
2.1. Муниципальным заказчиком является администрация Мельниковского сельского поселения
Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее - Заказчик).
2.2. Комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Комиссия) сформирована на основании
постановления администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области от 23 ноября 2010г. № 217 «О
подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории муниципального
образования Мельниковское сельское поселение» и осуществляет свои полномочия на основании
положения о Комиссии.
2.3. Разработчик определяется по результатам конкурса на разработку проекта Правил.
3. Цели и задачи
3.1. Целями разработки Правил является:
- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создание условий для планировки территории муниципального образования;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства;
- создание правовой, методической и информационной основы для последовательного развития
современной системы градостроительного регулирования, ориентированной на рыночные
4
преобразования в сфере недвижимости, использование современных технологий в планировании
развития и управлении процессами обустройства и застройки территории поселения.
3.2. Задачей выполнения работ является подготовка 1 редакции проекта Правил
землепользования и застройки центральной части посёлка Мельниково в качестве первой
очереди работы по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования Мельниковское сельское поселение в целом.
4. Перечень нормативно-технической документации для подготовки проекта Правил
4.1. При подготовке проекта Правил Исполнитель должен руководствоваться:
4.1.1. Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации; а так же иным
законодательством, регламентирующим подготовку градостроительной документации.
4.1.2. Разрабатываемым проектом Генерального плана муниципального образования
Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской
области;
4.1.3. Результатами публичных слушаний по проекту Правил с учетом предложений
заинтересованных лиц.
5. Требования к разрабатываемой документации
5.1. При подготовке проекта Правил Исполнителю учесть:
5.1.1. Рекомендации по подготовке правил землепользования и застройки, разработанные
Фондом «Институт экономики города» и рекомендованные Федеральным Агентством по
строительству и ЖКХ (далее - Рекомендации).
5.1.2. Разрабатываемые документы территориального планирования Ленинградской области.
6. Объект градостроительного зонирования, его основные характеристики
6.1.Объектом градостроительного зонирования является территория центральной части посёлка
Мельниково.
7. Основные требования к составу, содержанию и графическим материалам проекта
Правил
Состав проекта Правил должен соответствовать Градостроительному и Земельному кодексам
Российской Федерации и Рекомендациям.
7.1. Проект Правил включает в себя:
- порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные
правила;
- схему/схемы градостроительного зонирования муниципального образования и входящих в его
состав населенных пунктов, схему границ территорий с особыми условиями использования.
- градостроительные регламенты.
7.1.1. Проектом Порядка применения правил землепользования и застройки предусмотреть:
7.1.1.1.Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного
самоуправления, включающие:
- основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки;
- правовые основания введения, назначение и область применения Правил землепользования и
застройки;
- состав и структура Правил;
- градостроительные регламенты и их применение;
- открытость и доступность информации о землепользовании и застройке; участие граждан в
принятии решений по вопросам землепользования и застройки;
- полномочия органов местного самоуправления в области градостроительных отношений
- полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения и применения правил
землепользования и застройки или - в области землепользования и застройки;
- комиссия по землепользованию и застройке;
5
- правила застройки как основа для принятия решений по застройке и землепользованию, в том
числе существующей застройки в целях реконструкции объектов капитального строительства,
развития застроенных территорий, комплексного строительства, выявления свободных от прав
третьих лиц земельных участков для строительства;
7.1.1.2. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами, включающие:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
- изменение одного вида разрешенного использования на другой вид разрешенного
использования земельных участков и других объектов недвижимости;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;
- порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- установление публичных сервитутов;
7.1.1.3. Положения о подготовке документации по планировке территории, включающие:
- общие положения о планировке территории;
- особенности подготовки документации по планировке территории;
- работы по формированию земельных участков;
- принципы организации процесса градостроительной подготовки земельных участков из состава
государственных и муниципальных земель для предоставления их физическим и юридическим
лицам;
- условия предоставления (изъятия) земельных участков;
- нормы предоставления земельных участков;
- межевание территории;
- градостроительный план земельного участка;
7.1.1.4. Положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки, включающие:
- градостроительная подготовка земельных участков в целях предоставления заинтересованным
лицам для строительства;
- общие положения о публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки;
- организация подготовки публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов о специальном согласовании,
отклонениях от предельных параметров;
- основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки;
- порядок внесения изменений в Правила застройки;
7.1.1.5. Положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки,
включающие:
- осуществление контроля за использованием и изменениями земельных участков и иных
объектов недвижимости, субъекты контроля;
- виды контроля изменения объектов недвижимости;
- о введении в действие настоящих Правил застройки;
7.1.1.6. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
- подготовка и утверждение документации по планировке территории;
- особенности подготовки документации по планировке территории;
- развитие застроенных территорий.
6
7.1.2. На карте градостроительного зонирования отобразить:
- границы территориальных зон, а так же выполнить их кодификацию и нумерацию;
- зоны запрещения нового жилищного строительства;
- наименования основных элементов улично-дорожной сети поселения;
- границы и наименования основных планировочных элементов (в том числе промышленных
зон, границы которых установлены и т.п.).
Использовать условные обозначения территориальных зон и зон с особыми условиями
использования территории, принятые в практике градостроительного проектирования на
территории Ленинградской области.
7.1.3. В раздел «Градостроительные регламенты» включить:
- общие положения;
- перечень градостроительных регламентов и территориальных зон;
- перечень территориальных зон;
- жилые зоны;
- общественно-деловые зоны;
- производственные зоны;
- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;
- рекреационные зоны;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зоны специального назначения;
- предельные параметры застройки
- Порядок применения градостроительных регламентов.
При установлении градостроительных регламентов для промышленных зон, в которых
размещены или планируются к размещению предприятия пищевой промышленности, а так же
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; предприятия фармацевтической
продукции и склады их сырья и полупродуктов, учитывать границы и режимы территории
санитарно-защитной зоны объектов других отраслей промышленности, в которых не допускается
размещать указанные объекты.
7.1.4.Подготовить предложения по установлению дополнительных градостроительных
регламентов в зонах с особыми условиями использования, в том числе:
- дополнительные градостроительные регламенты на «выработанных» территориях;
- дополнительные градостроительные регламенты в границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) и
зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
- дополнительные градостроительные регламенты в границах иных зон с особыми условиями
использования.
При подготовке учесть результаты проведения инженерно-геологических и инженерноэкологических изысканий.
7.1.5. Подготовить предложения по:
- последовательности разработки проектной документации,
- согласованию и утверждению проектной документации;
- выдаче разрешений на строительство, а так же разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
8. Состав работы
8.1. Сбор исходных данных и анализ градостроительных материалов, фиксирующих
существующую ситуацию и динамику изменений использования территории поселения с целью
определения тенденции развития;
8.2. Анализ региональной законодательной базы и муниципальной нормативной правовой базы
по вопросам землепользования и застройки;
8.3. Подготовка первой редакции проекта Правил землепользования и застройки центральной
части посёлка Мельниково.
7
9. Порядок предоставления исходной информации для подготовки проекта Правил
В обязанности Разработчика входит:
- сбор и формирование информации, представленной по его запросу Администрацией
муниципального образования Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального
района Ленинградской области, а так же иными официальными источниками информации;
- подготовка актуализированной топографической съемки в масштабе, требуемом для разработки
карты градостроительного зонирования.
10. Подготовка материалов для предоставления в орган кадастрового учета
В обязанности Разработчика входит подготовка следующих материалов:
- описание границ и содержание территориальных зон, перечень координат характерных точек
границ территориальных зон в установленной системе координат СК-47, а также перечень видов
разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны либо
реквизиты правового акта, которым такой перечень утвержден;
- выписку из решения об установлении или изменении границ таких зон, перечень координат
характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень
ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта,
предусматривающего такие ограничения, и документ, описывающий местоположение
установленной границы зоны с особыми условиями использования территорий.
11. Форматы материалов проекта в электронном виде
Проект Правил передается Разработчиком Комиссии в электронном виде на компакт-дисках в
формате jpg, а так же в формате программы MapInfo 7.0 (включая формат обмена данными
MapInfo mid/mif).
12.Количество экземпляров градостроительной документации, передаваемой Заказчику.
12.1. Проект Правил передается Разработчиком Комиссии для согласования в соответствующем
масштабе в полном объёме в 4 экз. и в электронном виде на компакт-дисках в формате jpg.
12.2. Для проведения публичных слушаний Разработчик подготавливает демонстрационный
выставочный материал в требуемом количестве экземпляров (в электронном виде и на бумажном
носителе).
12.3. По результатам проведения публичных слушаний и согласования, Комиссия передаёт
Муниципальному заказчику доработанный текстовой и графический материалы документа в
полном объёме в количестве 5-х экземпляров и на электронных носителях в количестве 5-х
экземпляров:
- 2 экз. – для администрации Мельниковского сельского поселения, в том числе 1 экз. открытых
материалов проекта,
- 1 экз. – для администрации Приозерского района,
- 1 экз.- для предоставления в орган кадастрового учета по Приозерскому району,
- 1 экз. – для комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
8
Приложение № 2
к извещению № 10 о проведении запроса котировок
от 21 декабря 2010г.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
На выполнение работ по 1 этапу подготовки Проекта муниципального нормативноправового акта «Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
«___» декабря 2010г.
1. _________________________________________________________________________,
наименование поставщика (исполнителя, подрядчика)для юр.лиц; Ф.И.О.(для физ.лиц)
действующий на основании _______________________________________________________,
(при необходимости указать название и номер лицензии)
изучив направленный Вами запрос котировок на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по 1 этапу подготовки Проекта муниципального нормативноправового акта «Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области»,
а также применимые к
данному способу размещения заказа законодательство и нормативные правовые акты, сообщает о
согласии участвовать в запросе котировок на выполнение работ по 1 этапу подготовки Проекта
муниципального нормативно-правового акта «Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».
2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом запроса котировок, в соответствии с
требованиями документации о запросе котировок и техническим заданием, в пределах
стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта,
указанную в извещении. Предлагаемая нами цена муниципального контракта составляет:
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать сумму цифрами и словами)
Цена предлагаемых работ включает в себя все налоги, затраты, издержки и иные расходы
исполнителя, связанные с исполнением муниципального контракта.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против участника размещения заказа –
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, а также,
что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4.Сроки выполнения работ: до 31 мая 2011 года.
5. Место выполнения работ: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, п.
Мельниково.
6. В случае если мы будем признаны победителями, мы берем на себя обязательства подписать
муниципальный контракт с заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями
9
запроса котировок и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через 7 (семь) дней со
дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок,
и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
7. Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы на условиях,
указанных в муниципальном контракте.
8. До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе
с Вашим уведомлением о признании победителя будут выполнять роль обязательного контракта
между нами.
9. Настоящей заявкой уведомляем,
что______________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» имеет статус
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать нужное)
(субъект малого предпринимательства, субъект среднего предпринимательства, крупное
предприятие).
10. Место нахождения (для юридического лица)________________________________________
Место жительства (для физического лица)_____________________________________________
Банковские реквизиты участника размещения заказа
_________________________________________________________________________________
ИНН/КПП налогоплательщика
_________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________ Факс _____________________________
От участника:
_____________________/ _______________________ ( _____________________________ )
Подпись
Фамилия Имя Отчество
должность
печать
10
Приложение 3
Проект
Муниципальный Контракт № _____
на выполнение работ по 1 этапу подготовки Проекта муниципального нормативноправового акта «Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
п. Мельниково
« __ » ___________2010 г.
Администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, действующая от имени
муниципального образования Мельниковское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области
на основании Устава и Положения об
администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Решением Совета
депутатов муниципального образования Мельниковское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области 21 ноября 2005 года № 13, именуемая в
дальнейшем – Муниципальный заказчик (Заказчик), в лице главы администрации Камнева
Эдуарда Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________
_______________,
именуемое
в
дальнейшем
Подрядчик,
в
лице
____________________________________________________________,
действующего
на
основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые далее –
Стороны, по результатам открытого конкурса, на основании протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе от «___» ____________ 20__ г. №______________
заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.В настоящем муниципальном контракте нижеперечисленные термины будут иметь
следующие толкования:
Контракт (муниципальный контракт) – соглашение, достигнутое между Муниципальным
заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения открытого конкурса и зафиксированное в
форме настоящего муниципального контракта, подписанного Сторонами, со всеми
приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в настоящем
муниципальном контракте есть ссылки, и заключаемый на условиях, указанных в поданной
участником размещения заказа заявке и документации об аукционе;
Цена Контракта – общая стоимость работ, являющихся предметом настоящего контракта,
указанная в пункте 3.1 настоящего Контракта.
2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА .
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика, в соответствии с
прилагаемым техническим заданием выполнить в полном объеме и в указанный срок работы по
1 этапу подготовки Проекта муниципального нормативно-правового акта «Правила
землепользования и застройки территории муниципального образования Мельниковское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, а Муниципальный заказчик обязуется принять их результат и уплатить
указанную в Контракте цену при условии выполнения всего объема работ по Контракту и с
11
качеством, соответствующим действующему законодательству Российской Федерации и в
соответствии с прилагаемым техническим заданием.
2.2. Сметный расчёт утверждается Муниципальным заказчиком и является неотъемлемой
частью Муниципального контракта (приложение №2).
2.3. Подрядчик должен начать и завершить все работы по Контракту в сроки, указанные в
календарном плане выполнения работ (приложение 1).
2.4. Подрядчик обязуется полностью выполнить все работы и сдать результаты работ в
срок до ___________________.
2.5.Требования Заказчика к выполняемым работам, являющимся предметом контракта,
отражены в Техническом Задании (Приложение №3). Подрядчик обязан соблюдать требования,
содержащиеся в техническом задании и других исходных данных, требующихся для выполнения
работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
2.6.Приемка и оценка работ и документации осуществляется в соответствии с п.4
контракта и техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего
муниципального контракта.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая сметная стоимость выполнения работ в соответствии с заявкой победителя
открытого
конкурса,
с
учетом
всех
налогов
составляет:
___________(________________________________________________) рублей (далее – цена
контракта), в том числе НДС ___ % _______________________ рублей.
3.2. Авансирование не предусмотрено.
3.3. Цена контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Контрактом.
3.4. Источником финансирования подлежащих выполнению работ по настоящему
Контракту является: средства бюджета МО Мельниковское сельское поселение на 2011 год.
3.5. Подрядчик не вправе требовать от Муниципального заказчика оплаты
дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с
Муниципальным заказчиком.
3.6.Если Подрядчик допустил нарушение любых установленных контрактом сроков на
срок более десяти дней по вине ЗАКАЗЧИКА, такая просрочка не является нарушением условий
контракта и не влечет возникновения обязательств по уплате пеней и штрафов.
3.6. Оплата выполненных работ производится на основании подписанного заказчиком и
Подрядчиком акта сдачи-приемки работ.
3.7. ПОДРЯДЧИК не вправе привлекать к исполнению своих обязательств
СУБПОДРЯДЧИКОВ.
3.8. Исходные материалы выдаются Подрядчику как основание для выполнения работ в
пятидневный срок с момента заключения контракта.
3.9. Работы считаются полностью выполненными по настоящему контракту после
устранения всех замечаний и окончательного утверждения Правил землепользования Советом
депутатов МО Мельниковское сельское поселение.
3.10. Оплата за выполненные работы осуществляется по Казначейской системе
исполнения бюджета Ленинградской области в течение 10 дней с момента подписания актасдачи-приемки работ.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.Готовность проектной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачиприемки, который оформляется в следующем порядке:
4.2.В сроки, установленные календарным планом выполнения работ (Приложение № 3),
Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика акт сдачи-приемки
выполненных работ и проектную документацию по накладной.
4.3.Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента
получения проектной документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи12
приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки
работ. Если в течение 20-ти дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приёмки работ
подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от его
подписания не поступил Подрядчику, то работы считаются принятыми Заказчиком.
4.4.Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность
получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы,
Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение 10 -ти рабочих
дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
4.5.В случае досрочного прекращения работ по Контракту по инициативе Зака зчика,
Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее
готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту,
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Уплата неустойки (штрафа),
удержание обеспечения исполнения Контракта, предусмотренных настоящим Контрактом, не
освобождает виновную (нарушившую условия Контракта) Сторону от необходимости исполнить
обязательство в полном объеме.
5.2. В случае не предоставления Заказчиком необходимых исходных данных, сроки
выполнения работ переносятся на равное количество дней задержки по выдаче исходной
информации.
5.3. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения видов (и/или этапов) работ,
Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату пеней в размере 0,05 % от
стоимости этого вида (и/или этапов) работ за каждый день просрочки исполнения обязательств
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом исполнения
обязательств.
5.4.Подрядчик обязан устранять по требованию ЗАКАЗЧИКА за свой счет и в
согласованные сроки, недостатки в проектной документации в случае их обнаружения,
замечания, а также возмещать Заказчику причиненные убытки.
5.5.Изменение контракта возможны по соглашению сторон и оформляются в идее
дополнительного соглашения к настоящему контракту в строгом соответствии с
законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письмами.
6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена
письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1..Правовые споры по настоящему контракту рассматриваются в установленном
законодательством порядке.
7.2.Для осуществления работ по Контракту Подрядчик обязан иметь:
- действующую лицензию на осуществление картографической деятельности.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
8.1 Контракт действителен со дня его подписания.
8.2. Окончание действия контракта - после выполнения сторонами, обязательств по
контракту.
9.СОСТАВ ДОГОВОРА
13
9.1. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.
9.2. Настоящий Контракт составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: один – Подрядчику, три – Муниципальному заказчику.
9.3 Приложения к Контракту:
Приложение №1. Календарный план.
Приложение №2. Сметный расчет.
Приложение№3.Техническое задание (соответствует техническому заданию
настоящей котировочной документации)
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»
«Подрядчик»
Администрация муниципального образования
Мельниковское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области»
Юридический адрес: 188765, Ленинградская
область, Приозерский район, п. Мельниково, ул.
Калинина, д. 9
Почтовый адрес: 188765, Ленинградская область,
Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д.
9
ИНН 4712039380; КПП 471201001
Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской
области (ОФК-14, Комитет финансов Приозерский
муниципальный район, Администрация
муниципального образования Мельниковское
сельское поселение)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт – Петербург
р/сч 40204810600000003015 БИК 044106001
Коды:
ОКПО 04183339
ОКВЭД 75.11.3
ОКАТО 41239828000
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальный заказчик:
Подрядчик:
_________________ Э.А. Камнев
(подпись)
м.п.
_________________И.О. Фамилия
(подпись)
м.п.
14