Документация - ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга

УТВЕРЖДАЮ
И.о директора
ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»
_________________ / Г.А.Черкашёв /
«
» ______________ 2012г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на выполнение работ «Подготовка геолого-геофизических разделов
пересмотренного Представления России в отношении внешней границы
континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане» для нужд ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»
Санкт-Петербург, 2012 год
Раздел 1. Общие требования
1. 1. Предмет запроса предложений, начальная (максимальная) цена
1.1.Предметом запроса предложений является право заключения договора на выполнение работ
объекту «Подготовка геолого-геофизических разделов пересмотренного Представления России в
отношении внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном
Ледовитом океане».
1.2. Начальная (максимальная) цена договора 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, в том
числе НДС 18% - 762 712 (Семьсот шестьдесят две тысячи семьсот двенадцать) рублей из них:
на 2012 год - 1 000 000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС 18% - 152 542 (Сто
пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля.
2. Цели и правовое основание оказания услуг
Целью выполнения работ
является Подготовка геолого-геофизических разделов
пересмотренного Представления России в отношении внешней границы континентального
шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», в рамках государственного
контракта № 33/07/20-10 от 28 июня 2012 года. Указанный государственный контракт по объекту
«Подготовка для представления в МИД России проекта пересмотренного Представления на
установление в соответствии со статьей 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане (СЛО) за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется
ширина территориального моря», заключенный ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С.Грамберга»
с Департаментом «Моргео», является и основанием для проведения выставляемых на конкурс
работ.
3. Источник финансирования заказа
3.1.Финансирование заказа осуществляется за счёт средств,
финансирования вышеуказанного Государственного контракта.
предоставляемых в рамках
4. Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг
4.1. Формой оплаты является: безналичный расчет.
4.2. Сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ осуществляется ФГУП
«ВНИИОкеангеология им.И.С.Грамберга» поэтапно на основании Актов выполненных работ с
приложением краткой информации об основных результатах и объемах выполненных работ, счета
и счета-фактуры, этапы и порядок расчётов отражаются в условиях предлагаемого текста
договора.
5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг
5.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург
5.2. Сроки (периоды) выполнения работ: начало с даты заключения договора, окончание не
позднее 31 декабря 2013 года.
6. Порядок формирования цены договора (цены лота)
6.1.Начальная
(максимальная)
цена
выполнения
работ
формировалась
ФГУП
«ВНИИОкеангеология им.И.С.Грамберга» исходя из опыта финансовых затрат на аналогичные
услуги существовавшие на рынке услуг на момент формирования заявки с учётом налогов, сборов
и других обязательных платежей.
Раздел 2. Требования к работам, являющимися предметом запроса предложений
7. Требования к участнику конкурса
7.1 Исполнитель должен:
быть
научно-исследовательской
организацией,
осуществляющей
решение
фундаментальных и прикладных задач, связанных с геологическим изучением территорий
Российской Федерации и морей арктического сектора России, аэро-космокартографированием,
- выполнять обработку и анализ геофизических, геологических и геохимических данных на
основе современных аналитических методик и стандартных ГИС-технологий.
- иметь исследовательское оборудование и иную технику, позволяющую выполнить работы
в пределах, указанных в техническом (геологическом) задании
- при лицензировании указанной деятельности иметь соответствующие лицензии,
аккредитацию, сертификаты.
7.2. Участник конкурса может представить дополнительные обоснования своего
конкурентного преимущества.
Раздел 3. Критерии оценки предложений исполнителей с процентной разбивкой по значимости при
выборе победителя запроса предложений
№№ п/п.
1
2
3
4
Наименования критерия
Опыт работы по данному виду деятельности
Соответствие организации требованиям,
установленным законодательством об
организациях, осуществляющих данную
деятельность
Стоимость работ
Сроки выполнения
% значимости
40
30
20
10
100
8. Информационная карта запроса предложений:
№П.
Наименование
Информация
1
8.1.
2
Наименование заказчика
8.2.
Адреса, контактная
информация
8.3.
Предмет запроса
предложений
3
Полное наименование:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана
имени академика И.С. Грамберга»
Краткое наименование:
ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»
Юридический адрес: 190121, Санкт-Петербург, Английский пр., д.1
Почтовый адрес: 190121, Санкт-Петербург, Английский пр., д.1
Контактное лицо: Третьякова Юлия Владимировна,
Ясинская Надежда Евгеньевна
«Подготовка геолого-геофизических разделов пересмотренного Представления
России в отношении внешней границы континентального шельфа Российской
Федерации в Северном Ледовитом океане».
8.4.
Официальный сайт, на
котором размещена
конкурсная
документация
Место, условия и сроки
(периоды) выполнения
работ, оказания услуг
Начальная
(максимальная) цена
договора
8.5.
8.6.
8.7.
Требования к участникам
размещения заказа,
установленные
заказчиком
8.8.
Привлечение
соисполнителей к
исполнению договора.
Условия их привлечения.
Срок и место подачи
конкурсной заявки
8.9.
8.10.
Документы, входящие в
состав конкурсной
заявки
8.11.
Дата, время и место
рассмотрения
конкурсных заявок
Срок подписания
проекта договора
победителем
8.12.
www.vniio.ru
Место исполнения договора: Акватория Северного Ледовитого океана и
прилегающих континентальных окраин шельфа Российской Арктики
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и сборы,
все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, в том числе сопутствующие,
связанные с исполнением договора.
Начальная (максимальная) цена договора
составляет: 5 000 000 (Пять
миллионов) рублей
1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица
или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения
заказа юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
размещения заказа.
4. Установленные законодательством требования, в случае если деятельность
подлежит лицензированию, аккредитации.
Не допускаются
Конкурсные заявки принимаются по адресу: e-mail: zakupki@vniio.ru
Дата окончания подачи конкурсной заявки не позднее
27.08.2012 17:00 (время московское)
1. Конкурсная заявка, подготовленная по форме в соответствии с требованиями
Приложения № 1
2. Сведения и документы, подтверждающие соответствие работ, услуг
требованиям указанным в информационной карте.
28.08.2012 в 10:00
Английский пр., д.1
(время
московское),
по
адресу:
г.Санкт-Петербург,
Проект договора должен быть подписан победителем конкурса в течение 7
календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок.
Приложения:
Приложение № 1 Форма конкурсной заявки
Приложение № 2: Техническое (геологическое) задание
Приложение № 3: Календарный план.
Приложение № 4: Проект договора.
Приложение № 5: Протокол согласования договорной цены.
Приложение №1
к конкурсной документации
/ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕТЕНДЕНТОМ/
Заказчику:
Председателю комиссии по закупкам
ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»
ЗАЯВКА
На право заключения с ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» договора на
выполнение работ по подготовке геолого-геофизических разделов пересмотренного
Представления России в отношении внешней границы континентального шельфа
Российской Федерации в Северном Ледовитом океане
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование (для
юридического лица) или
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
Место нахождения (для
юридического лица) или
место жительства (для
физического лица)
Банковские реквизиты
участника размещения
заказа
Идентификационный
номер
налогоплательщика
Опыт
работы
по
данному
виду
деятельности (не менее
5-ти лет)
Согласие
участника
размещения
заказа
исполнить
условия
договора
Дополнительные
документы:
учредительные
документы участника;
документы,
подтверждающие право
заключения
договора
(при необходимости)
Сумма договора составляет:
НДС 18% руб.
_______________________________________(руб.), в т.ч.
В указанную цену включаются расходы на уплату налогов.
(подпись)
МП
(Фамилия, имя, отчество)
Приложение №2
к конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«Подготовка геолого-геофизических разделов пересмотренного Представления России в
отношении внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в
Северном Ледовитом океане»
в рамках объекта ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С Грамберга» «Подготовка для
представления в МИД России проекта пересмотренного Представления на установление в
соответствии со статьей 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. внешней
границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане
(СЛО) за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется
ширина территориального моря» (ГК № 33/07/20-10 от 28.06.2012).
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные
параметры
1.1. Целевое назначение работ:
Подготовка пересмотренного Представления на установление в соответствии со статьей 76
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. внешней границы континентального шельфа
Российской Федерации в Северном Ледовитом океане.
1.2. Пространственные границы объекта:
Акватория Северного Ледовитого океана и прилегающих континентальных окраин шельфа
Российской Арктики.
1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому
(геологическому) заданию и следующим нормативным документам:
 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.;
 Научно-техническому руководству Комиссии по границам континентального шельфа
(Документ ООН CLCS|11 от 13.05.1999, Нью-Йорк);
 Рекомендациям Комиссии по границам континентального шельфа от 28.06 2002 г. и
дополнениям к нему от 29.07.2003 г. в отношении Представления, сделанного Российской
Федерацией 20 декабря 2001 г. об информации по предложенной внешней границе ее
континентального шельфа за пределами 200 морских миль.
2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Подготовка раздела пересмотренного Представления на русском и английском языках
(графика двуязычная) «Космический образ Арктики (изображение компилируется из двух
источников – в сторону суши от береговой линии СЛО – из данных космических снимков Landsat,
в сторону северного полюса от береговой линии – батиметрические данные IBCAO)».
2.1.2. Подготовка материалов к разделу пересмотренного Представления на русском и
английском языках (графика двуязычная) «Изотопно-геохимическое изучение и датирование
образцов пород донно-каменного материала».
2.1.3. Подготовка раздела пересмотренного Представления на русском и английском языках
(графика двуязычная) по фрагментам «Актуализированной геологической карты
Циркумполярной Арктики масштаба 1:5 000 000» (совместно с ФГУП «ВНИИОкеангеология
им. И.С Грамберга»).
2.1.4. Подготовка раздела пересмотренного Представления на русском и английском языках
(графика двуязычная) «Геотектоника основных структурно-тектонических элементов
Арктического бассейна» на основе «Актуализированной структурно-тектонической карты
Циркумполярной Арктики масштаба 1:5 000 000». Раздел содержит геолого-геофизическую
характеристику основных тектонических элементов области Центрально-Арктических поднятий
(хребта Ломоносова, поднятия Альфа-Менделеева, впадин Подводников-Макарова), хребта
Гаккеля, котловин Нансена, Амундсена и Канадской, а также зон сочленения области ЦентральноАрктических поднятий с арктическим шельфом.
2.2. Последовательность решения геологических задач:
Работа проводится в два этапа.
Этап 1 (2012 г.):
Составление и утверждение ПСД.
Подготовка макета карты «Космический образ Арктики».
Подготовка раздела пересмотренного Представления на русском и английском языках (графика
двуязычная) «Космический образ Арктики (изображение компилируется из двух источников –
в сторону суши от береговой линии СЛО – из данных космических снимков Landsat, в сторону
северного полюса от береговой линии – батиметрические данные IBCAO)».
Этап 2 (2013 г.):
Подготовка материалов к разделу пересмотренного Представления на русском и английском
языках (графика двуязычная) «Изотопно-геохимическое изучение и датирование образцов
магматических пород из донно-каменного материала» в части анализов образцов Арктических
экспедиций последнего десятилетия, выполненных участником конкурса.
Подготовка раздела пересмотренного Представления на русском и английском языках (графика
двуязычная) по фрагментам «Актуализированной геологической карты Циркумполярной
Арктики масштаба 1:5 000 000» (совместно с ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С
Грамберга»).
Подготовка раздела пересмотренного Представления на русском и английском языках (графика
двуязычная) «Геотектоника основных структурно-тектонических элементов Арктического
бассейна».
2.3. Основные методы решения геологических задач:
Анализ существующих тектонических моделей СЛО, оценка их достоверности и соответствия
материалам новейших геолого-геофизических исследований.
Сбор, систематизация и анализ ключевой информации и ее актуализация в цифровом виде с
использованием компьютерных средств и технологий.
Создание цифровых моделей картографических материалов;
Комплексный анализ и корреляция геологических и геофизических данных (геологических,
формационных,
палеогеографических,
сейсмостратиграфических,
минерагенических,
литологических и др.).
Обработка и анализ геофизических, геологических и геохимических данных на основе
современных методик и стандартных ГИС-технологий.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок
апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных
материалов
3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Раздел пересмотренного Представления на русском и английском языках (графика
двуязычная) «Космический образ Арктики (изображение компилируется из двух источников – в
сторону суши от береговой линии СЛО – из данных космических снимков Landsat, в сторону
северного полюса от береговой линии – батиметрические данные IBCAO)».
3.1.2. Материалы к разделу пересмотренного Представления на русском и английском
языках (графика двуязычная) «Изотопно-геохимическое изучение и датирование образцов
пород донно-каменного материала».
3.1.3. Раздел пересмотренного Представления на русском и английском языках (графика
двуязычная) по фрагментам «Актуализированной геологической карты циркумполярной
Арктики масштаба 1:5 000 000» (совместно с ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С Грамберга»).
3.1.4. Раздел пересмотренного Представления на русском и английском языках (графика
двуязычная) «Геотектоника основных структурно-тектонических элементов Арктического
бассейна»
на
основе
«Актуализированной
структурно-тектонической
карты
Циркумполярной Арктики масштаба 1:5 000 000». Раздел содержит геолого-геофизическую
характеристику основных тектонических элементов области Центрально-Арктических поднятий
(хребта Ломоносова, поднятия Альфа-Менделеева, впадин Подводников-Макарова), хребта
Гаккеля, котловин Нансена, Амундсена и Канадской, а также зон сочленения области ЦентральноАрктических поднятий с арктическим шельфом.
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Окончательный геологический отчёт составляется в соответствии с требованиями ГОСТа
Р 53579-2009.
3.3. Апробация отчетных материалов:
Геологический отчет о результатах работ рассматривается на Ученом совете участника
конкурса.
3.4. Приёмка отчётных материалов:
Окончательный отчёт представляется ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С Грамберга» с
протоколом рассмотрения материалов на Ученом совете участника конкурса.
3.5. Сроки проведения работ:
Начало работ:III кв. 2012 г.
Окончание работ:IV кв. 2013 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ,
НА 2012 год
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные
параметры
1.1. Целевое назначение работ:
Подготовка пересмотренного Представления на установление в соответствии со статьей 76
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. внешней границы континентального шельфа
Российской Федерации в Северном Ледовитом океане.
1.2. Пространственные границы объекта:
Акватория Северного Ледовитого океана и прилегающих континентальных окраин шельфа
Российской Арктики.
1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому
(геологическому) заданию и следующим нормативным документам:
 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.;
 Научно-техническому руководству Комиссии по границам континентального шельфа
(Документ ООН CLCS|11 от 13.05.1999, Нью-Йорк);
 Рекомендациям Комиссии по границам континентального шельфа от 28.06 2002 г. и
дополнениям к нему от 29.07.2003 г. в отношении Представления, сделанного Российской
Федерацией 20 декабря 2001 г. об информации по предложенной внешней границе ее
континентального шельфа за пределами 200 морских миль.
2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Подготовка и утверждение проектно-сметной документации.
2.1.2. Подготовка макета карты «Космический образ Арктики».
2.1.3. Подготовка раздела пересмотренного Представления на русском и английском языках
(графика двуязычная) «Космический образ Арктики (изображение компилируется из двух
источников – в сторону суши от береговой линии СЛО – из данных космических снимков Landsat,
в сторону северного полюса от береговой линии – батиметрические данные IBCAO)».
2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.2.1. Подготовка и утверждение проектно-сметной документации.
2.2.2. Подготовка макета карты «Космический образ Арктики».
2.2.3. Подготовка раздела пересмотренного Представления на русском и английском языках
(графика двуязычная) «Космический образ Арктики (изображение компилируется из двух
источников – в сторону суши от береговой линии СЛО – из данных космических снимков Landsat,
в сторону северного полюса от береговой линии – батиметрические данные IBCAO)».
2.3. Основные методы решения геологических задач:
Анализ существующих тектонических моделей СЛО, оценка их достоверности и соответствия
материалам новейших геолого-геофизических исследований.
Сбор, систематизация и анализ ключевой информации и ее актуализация в цифровом виде с
использованием компьютерных средств и технологий.
Создание цифровых моделей картографических материалов;
Комплексный анализ и корреляция геологических и геофизических данных (геологических,
формационных,
палеогеографических,
сейсмостратиграфических,
минерагенических,
литологических и др.).
Обработка и анализ геофизических, геологических и геохимических данных на основе
современных методик и стандартных ГИС-технологий.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок
апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных
материалов
3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Проектно-сметная документация.
3.1.2. Раздел пересмотренного Представления на русском и английском языках (графика
двуязычная) «Космический образ Арктики (изображение компилируется из двух источников – в
сторону суши от береговой линии СЛО – из данных космических снимков Landsat, в сторону
северного полюса от береговой линии – батиметрические данные IBCAO)».
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Девятимесячный и годовой информационные геологические отчеты.
3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационные отчёты представляется ФГУП «ВНИИОкеангеология им.И.С.Грамберга» в
электронном виде.
3.4. Сроки проведения работ:
Начало работ:III кв. 2012 г.
Окончание работ:
IV кв. 2012 г.
Приложение №2
к конкурсной документации
СОГЛАСОВАНО:
__________________
«____»___________ 2012 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ФГУП «ВНИИОкеангеология
им. И.С.Грамберга»
_________________ В.Д. Каминский
«____»___________ 2012 г.
М.П.
М.П.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ
«Подготовка геолого-геофизических разделов пересмотренного Представления России в отношении внешней границы континентального
шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане»
в рамках объекта ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С Грамберга» (ГК № 33/07/20-10 от 28.06.2012)
«Подготовка для представления в МИД России проекта пересмотренного Представления на установление в соответствии со статьей 76
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане (СЛО) за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря»
Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
Сроки выполнения:
начало – окончание
Работы «Подготовка геолого-геофизических разделов пересмотренного Представления
России в отношении внешней границы континентального шельфа Российской
Федерации в Северном Ледовитом океане»
июль 2012 г. - декабрь 2013 г.
Расчетная
цена,
тыс. руб.
Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
В том числе на 2012 год:
Сроки выполнения:
начало – окончание
июль 2012 г. - декабрь2012 г.
Этап 1.
Подэтап 1.1. 1) Составление проектно-сметной документации. 2) Подготовка макета карты июль 2012 г. - сентябрь 2012 г.
«Космический образ Арктики».
Подэтап 1.2. Подготовка раздела пересмотренного Представления на русском и английском
языках (графика двуязычная) «Космический образ Арктики (изображение компилируется из октябрь 2012 г. - декабрь 2012 г.
двух источников – в сторону суши от береговой линии СЛО – из данных космических снимков
Landsat, в сторону северного полюса от береговой линии – батиметрические данные IBCAO)».
Расчетная
цена,
тыс. руб.
Приложение №4
к конкурсной документации
Проект договора
г. Санкт-Петербург
«___» ___________ 2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт геологии и минеральных ресурсов мирового океана имени
академика И.С. Грамберга» (ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»), именуемое
в дальнейшем Заказчик, в лице директора Каминского Валерия Дмитриевича, действующего на
основании Устава предприятия, утвержденного приказом Федерального агентства по
недропользованию от 06 ноября 2008 года № 925, с одной стороны, и _________________,
именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________ действующего на основании
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в
соответствии с условиями настоящего Договора работы «Подготовка геолого-геофизических
разделов пересмотренного Представления России в отношении внешней границы
континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане»,
выполняемых в рамках Государственного контракта от 28 июня 2012 года № 33/07/20-10 по
объекту «Подготовка для представления в МИД России проекта пересмотренного Представления
на установление в соответствии со статьей 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане (СЛО) за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется
ширина территориального моря», заключенного между Департаментом по недропользованию на
континентальном шельфе и Мировом океане (Департамент «Моргео») и ФГУП
«ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Техническим
(геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Договору), Календарным планом
выполнения работ (приложение 2 к настоящему Договору) и проектно-сметной документацией на
производство работ по настоящему договору.
Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может
подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему
Договору и с учетом выделяемых Заказчику лимитов по Государственному контракту от 28 июня
2012 года № 33/07/20-10 в пределах цены, установленной Договором в соответствии с пунктом 3.1.
2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов
или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно
поставить в известность об этом Заказчика.
2.3. Все взаимодействия при исполнении настоящего Договора осуществляются сторонами
только в письменном виде.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с протоколом
соглашения о договорной цене (приложение 3 к настоящему Договору) в сумме ______________
руб., в том числе налог на добавленную стоимость ____________________ руб.,
из них на 2012 год – _____________руб., в том числе налог на добавленную стоимость
__________________________ руб.
3.2. Аванс на выполнение работ не предусмотрен.
3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Договору поэтапно на основании
Актов выполненных работ с приложением краткой информации об основных результатах и
объемах выполненных работ, счета и счета-фактуры.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3
настоящего Договора, проводит анализ выполненных работ.
Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом
Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.
При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и
принимается к оплате.
3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический
информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.
3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5
настоящего Договора, дальнейшая оплата работ прекращается.
3.7. Окончательный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 20
дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение
геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком
и Подрядчиком по установленной форме.
3.8. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических
статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную
стоимость; и других нормативов) стоимость работ по настоящему Договору подлежит
корректировке после перерасчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в
установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Договора не
может быть увеличена.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Договора,
за 10 дней до окончания этапа, кроме последнего этапа отчетного года (срок предоставления - за
30 дней до окончания этапа).
4.2. За 30 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный
год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.3. За 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора Подрядчик представляет
Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Договора и геологический отчет о
результатах выполненных работ по Договору.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах
4.2 и 4.3 настоящего договора, рассматривает их в установленном порядке и в случае
положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Договора
составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан
произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком
сроки.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН
5.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной
документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к
проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю
необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом
фактически произведенных затрат.
5.2. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых
совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору.
5.3. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный
учет выполненных работ по Договору в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий
оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных
средств по настоящему договору.
5.4. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию,
связанную с выполнением работ по настоящему договору.
5.5. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы
выполненных работ по настоящему договору.
5.6. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
5.7. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим договором, при условии своевременного выделения бюджетных
средств.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему
Договору, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации,
включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды
России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим
законодательством.
6.2. Результаты работ по настоящему Договору могут быть опубликованы только с
разрешения Заказчика.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия,
террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические
явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего
Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности
действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено
компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок,
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться
на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать
уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров.
8.2. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде
факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его
получение Заказчиком.
8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством Российской Федерации.
8.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
8.6. Любые дополнения и изменения настоящего Договора, в том числе изменение
юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х
дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных
уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему
Договору и являются его неотъемлемой частью.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания до 31
декабря 2013 года. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору в установленные
сроки, Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Действие Договора прекращается в случае прекращения финансирования из федерального
бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области
геологического изучения недр.
9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Договору прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о договорной цене (приложение 3).
9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский Научноисследовательский институт геологии и минеральных ресурсов мирового океана имени
академика И.С. Грамберга» (ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»)
ИНН 7812044300, КПП 783901001 ОГРН 1027810224584
Юридический адрес: 190121 г. Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 1
Телефон: (812)713-83-79; факс: (812)714-14-70
Банковские реквизиты:
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
р/сч. 40502810655230000003
к/сч. 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКПО 01423916, ОКВЭД 73.10, ОКАТО 40262561000
Подрядчик:__________________
Юридический адрес: _______________
Банковские реквизиты:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Директор
ФГУП «ВНИИОкеангеология
им. И.С.Грамберга»
ПОДРЯДЧИК
____________________ В.Д. Каминский
«____» _____________ 2012 г.
_____________________ _________
«____» ______________ 2012 г.
М.П.
М.П.
Приложение №5
к конкурсной документации
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на выполнение работ по объекту Подготовка геолого-геофизических разделов пересмотренного
Представления России в отношении внешней границы континентального шельфа Российской
Федерации в Северном Ледовитом океане
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – директор Федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии
и
минеральных
ресурсов мирового океана имени академика И.С. Грамберга» (ФГУП
«ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга») Каминский Валерий Дмитриевич, от Подрядчика –
__________________________________, достигли соглашения о величине договорной цены на
выполнение
работ
«Подготовка
геолого-геофизических
разделов
пересмотренного
Представления России в отношении внешней границы континентального шельфа Российской
Федерации в Северном Ледовитом океане»
в сумме ___________________ руб., в том числе налог на добавленную стоимость ___________________________________ руб.,
из них:
на 2012 год – ___________________________ руб., в том числе налог на добавленную
стоимость ____________________________ руб.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор
ФГУП «ВНИИОкеангеология им.
И.С.Грамберга»
___________________В.Д. Каминский
«____» _______________ 2012 г.
М.П.
_________________
«____» ______________ 2012 г.
М.П.