Проект муниципального контракта на поставку продуктов

реклама
Проект муниципального контракта
на поставку продуктов питания
г. Мегион
«___»_____________200_ г.
МДОУ д/с № 1 "Сказка", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Кадралиевой
Хабибы Хисматулловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________, в лице_______________________
именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании
_______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и на основании решения Котировочной
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд города Мегиона (протокол _________ от _____ № _____ )
заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты питания (далее - товар), в
количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение №1), в срок согласно
Графику поставки (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.
1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта
свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в
залоге.
1.3. Местом доставки поставляемого товара является
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, Сутормина
6/1
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и
исполнения Контракта. Общая цена Контракта составляет ___, включая налог на
добавленную стоимость (__ %), в размере ___________________________________
Стоимость единицы товара указана в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
2.2. В стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для
своевременного осуществления им своих обязательств по Контракту (поставка товаров в
полном объеме и надлежащего качества), в том числе все подлежащие к уплате налоги,
сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку,
страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места
назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочноразгрузочных работ, других работ связанные с поставкой данного товара.
2.3. Оплата за поставляемый товар производится согласно актов сверок на основании
выставленных счетов – фактур, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Поставщика до 15 числа месяца, следующего за отчётным.
2.4. Товар должен отгружаться в упаковке обеспечивающей сохранность товара во время
транспортировки. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждение
или порчу товара вследствие ненадлежащей упаковки.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента, упаковки
товара условиям Контракта, предъявить Поставщику требования, предусмотренные
статьей 475, 468 или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.1.2. Требовать возмещение убытков, причиненных по вине Поставщика.
3.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества
поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров. Проверить соответствие товаров по
количеству, качеству, ассортименту условиям согласованным сторонами в настоящем
Контракте.
3.2.2. Оплатить поставку товара по настоящему контракту после подписания и
оформления документов в соответствии с действующим законодательством (товарной
накладной).
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом в место поставки, предусмотренное пунктом 1.3. настоящего
контракта. Срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее 80% на
момент передачи Заказчику.
3.3.2. Доставить товар, а также представить все документы, относящиеся к товару
(сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы,
обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары,
поставляемые в рамках настоящего Контракта, произведены за пределами Российской
Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары
выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте
согласно Спецификации. По требованию Заказчика, за свой счет в срок, согласованный с
Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества,
ассортимента.
3.3.4. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику контактный телефон, по которому
представители Заказчика товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом
Поставщика для решения вопросов о выявленных ненадлежащих качествах товара. Такой
контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 8 до 18 часов (местное
время)
3.3.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать приемку и оплату товара в объеме, порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями
Контракта.
4. Порядок сдачи и приемки товара
4.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству, наименованию, качеству в
соответствии со спецификацией и инструкциями, утвержденными постановлениями
Госарбитража при Совете Министров СССР:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству» №П-7 от 25.04.1966;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» №П-6 от 15.06.1965.
4.2. Приемка товара в целом (или отдельной партии, в случае, когда согласно условиям
Контракта предусматривается поэтапная поставка) оформляется товарной накладной,
подписываемой Поставщиком и Заказчиком в двух экземплярах.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемых товаров до их
приемки Заказчиком несет Поставщик.
Поставщик обеспечивает хранение товаров до момента их сдачи – приемки, заказчику.
4.4. В случае обнаружения недостатков товара – скрытых дефектов (скрытыми являются
дефекты, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара), заказчик обязан
уведомить об этом поставщика факсом в день обнаружения указанного недостатка.
Претензии по скрытым дефектам принимаются в течении срока действия настоящего
контракта.
5. Сроки поставки товаров
5.1. Поставка товаров осуществляется в соответствии с Графиком поставки, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
5.2. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение
своих обязательств по контракту, либо за исполнение обязательств в неполном объёме.
6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих
обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от
исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. При невыполнении обязательств по контракту, кроме уплаты неустойки, Поставщик
так же возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
6.4. Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и
промежуточных сроков исполнения своих обязательств.
6.5. Если отступления от условий Контракта в установленный Заказчиком срок не были
устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться
от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.6. Заказчик несёт ответственность за несвоевременную приемку и оплату
поставленных по Контракту товаров.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате и приёмке товара,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе в судебном порядке потребовать
уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается
от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Поставщика.
6.7. Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременное исполнение
обязательств если докажет что данные обстоятельства вызваны отсутствием денежных
средств на бюджетном счёте заказчика.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных
действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих)
актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие
обстоятельства и их последствия.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую
сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное
извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается
на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне
Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут
служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то
каждая из сторон будет вправе отказаться от исполнения Контракта. В этом случае ни
одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых
переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или
спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.
8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта,
подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
9. Расторжение Контракта
9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих
Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно
либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.
9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику
все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему
Контракту в срок не превышающий трёх банковских дней, а Заказчик оплачивает
расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по
настоящему Контракту.
9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только
после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий
Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения
предложения о расторжении настоящего Контракта.
9.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
условиями настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения, Контракт
считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об
отказе от исполнения Контракта, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и
соглашении о расторжении контракта, которое Поставщик обязан подписать и передать
Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.
10. Срок действия Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует
до 30.09.2011.
11.Прочие условия
11.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и
Поставщика.
11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
11.3. К Контракту прилагается _____________________.
11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___
рабочих дней с даты такого изменения.
11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением
случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по
Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Поставщик
МДОУ д/с № 1 "Сказка"
____________________
___________________
____________________
"___" ______ 200_ г.
"___" ______ 200_ г.
М.П.
М.П.
Приложение №1
к муниципальному контракту
N ____ от "___" _______ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
Наименование
Потребительские свойства товара (сорт, фасовка, категория,
Ед.
продуктов
жирность, ОСТ, ТУ, ОСТ), качественная характеристика (вес
изм.
питания
брутто)
1
2
3
4
молоко
3,2% (1,0) упаковка герметичная; цвет молока белый, слегка
длительного
желтоватым оттенком; вкус и запах - чистые, без посторонних
1
л
срока хранения
привкусов и запахов; с указанием конечного срока
(тетрапак)
реализации, выработанное по ГОСТу
молоко
3,2% (1,0) упаковка герметичная; цвет молока белый, слегка
краткосрочного
желтоватым оттенком; вкус и запах - чистые, без посторонних
2
л
срока
привкусов и запахов; с указанием конечного срока
хранения
реализации, выработанное по ГОСТу
2,5% (0,5-1,0), упаковка гермитична, без повреждений,цвет
молочно-белый, вкус кисломолочный, сладковатый; без
3 снежок
кг
посторонних привкусов и запаха,с указанием даты выроботки
и конечного срока реализации, выработанный по ГОСТу
2,5% (0,5-1,0), упаковка герметичная, без повреждений; цвет
молочно-белый, слегка кремовый; вкус и запах - чистый,
йогурт
4
кг кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов,
(молочный)
хорошо выраженный сладкий вкус; с указанием конечного
срока реализации, выработанный по ГОСТу
15 % (0,250-0,500), упаковка герметичная; консистенция
однородная, в меру густая; цвет белый, с кремовым оттенком;
5 сметана
кг вкус и запах чистый, кисломолочный, с выраженным
привкусом и ароматом пастеризации; с указанием конечного
срока реализации, выработанная по ГОСТу
9%, (0,250-1,0), консистенция творога мягкая, рассыпчатая;
творог
вкус и запах - чистый, кисломолочный, без посторонних
6
кг
фасованный
привкусов и запахов; цвет белый с кремовым оттенком; с
указанием конечного срока реализации, выработанный по ТУ
72,5%, высший сорт, упаковка герметичная, без повреждений;
масло коровье
цвет белый до светло-желтого, однородный по всей массе
сладко-сливочное
масла; консистенция плотная; вкус и запах чистый,
7
кг
несоленое
характерный для данного вида масла, без посторонних
(монолит)
привкусов и запахов; с указанием конечного срока
реализации, выработанное по ГОСТу
сыры твёрдые
45%, корка ровная, тонкая, без повреждений и без толстого
сычужные в
подкоркового слоя, покрытая парафиновой или полимерной
ассортименте
пленкой; вкус и запах свойственный данному виду сыра,
8
кг
(Костромской,
кисловатый; консистенция однородная; глазки круглой,
Голландский,
слегка сплюснутой формы; с указанием конечного срока
Пошехонский)
реализации, выработанные по ГОСТу, ТУ
молоко цельное,
8,5% (0,375-1,0), упаковка герметичная; сладкий, чистый вкус
9 сгущенное с
кг с выраженным привкусом пастеризованного молока;
сахаром
консистенция однородная, без наличия ощущаемых
№
п.п.
Кол-во
5
3300
250
310
310
95
365
240
65
30
органолептических кристаллов молочного сахара; цвет белый
с кремовым оттенком; с указанием конечного срока
реализации, выработанное по ГОСТу
www.admmegion.ru
Скачать