ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТ № ___ заключенный

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТ № ___
заключенный от имени муниципального образования «Город Кунгур»
г.Кунгур
«__»__________ 2010 г.
МБУК «Дворец Молодежи», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Третьяковой Марии Николаевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании
свидетельства _____________________________________, являющийся субъектом малого
предпринимательства, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам
проведения запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок
«___» ___________ 2010 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее –
контракт) о нижеследующем:
I. Предмет контракта
1.1. Предмет муниципального контракта – поставка оборудования (далее – товар).
1.2. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить товар, а Заказчик
принят и оплатить товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к
настоящему контракту) и условиями настоящего контракта.
II. Обязанности и права сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставлять товар в необходимом количестве, надлежащего качества, и в
соответствии с требованиями, установленными в Спецификации Заказчика и настоящим
контрактом;
2.1.2. Одновременно с поставляемым товаром представлять технические паспорта,
спецификации, счет, счет-фактуру и накладную на фактически поставленный товар.
2.1.3. Произвести осмотр поставленного товара в месте с Заказчиком и иными
лицами.
2.1.4. Устранить выявленные недостатки и (или) недокомплект поставляемого товара
в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять товар надлежащего качества и в количестве, установленном
Настоящим контрактом и Спецификацией.
2.2.2. Оплачивать принятый надлежащим образом товар в порядке и размерах,
определяемых в разделе 3 настоящего контракта.
2.3. Поставщик имеет право:
2.3.1. Требовать оплаты поставленного и принятого надлежащим образом товара в
срок установленные настоящим контрактом.
2.4. Заказчика имеет право:
2.4.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт в случае
просрочки поставки товара Поставщиком на 2 календарных дня.
III. Цена контракта, срок и условия оплаты
3.1. Цена контракта составляет ____________ (_____________________) рублей
_______ коп. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения.
3.2. Цена на поставку товара включает в себя все расходы Поставщика на
приобретение оборудования, поставку, погрузку, разгрузку, доставку до Заказчика,
монтаж оборудования, страхование ответственности, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Оплата поставленного товара производится по безналичному расчету в течение
60 рабочих дней со дня поставки товара, устранения всех недостатков, предъявления
счета, счета-фактуры и накладной в установленном порядке и иной документации
предусмотренной настоящим контрактом в п. 2.1.2.
1
IV. Срок поставки товара, порядок сдачи-приемки товара
4.1. Порядок и срок поставки товара:
4.1.1. Поставка товара производится в течение 2 (двух) календарных дней с момента
заключения муниципального контракта.
4.2. Место доставки товара: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. К.Маркса, 31.
4.3. Характеристики и общее количество поставляемого товара указаны в
Спецификации к настоящему контракту.
4.4. Заказчик должен проверить товар по количеству и качеству и техническим
характеристикам и документацию к поставляемому товару в день поставки товара и
принять его.
4.5. В случае обнаружения поставки товара в количестве меньшем, чем это
предусмотрено п.4.1 настоящего контракта Заказчик вправе потребовать от Поставщика
поставить недостающее количество товара в течение 1 календарного дней с момента
получения требований Заказчика. В случае недопоставки товара Поставщиком в течение 1
(одного) календарного дня, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий контракт в
одностороннем порядке.
4.6. Представители Поставщика и Заказчика в день передачи товара подписывают
накладные на переданный товар, в которых отражается результат его приемки по
количеству, с указанием даты приемки товара Заказчиком. Товар считается принятым
Заказчиком в момент подписания им накладных.
V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Поставщика.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1 % от цены контракта.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
5.3. В случае нарушения срока поставки, не поставки или поставки в не полном
объеме, предусмотренном в п.4.1 настоящего контракта, в срок, установленный в п.4.1
настоящего контракта. Заказчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий
контракт.
5.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством
РФ.
VI. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту в случае,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения,
пожара,
землетрясения,
диверсии,
военных
действий,
блокад,
изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему муниципальному контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств,
2
которые возникли после заключения настоящего муниципального контракта и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени действия
данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на
исполнение настоящего муниципального контракта в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
6.4. Несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных
обязательств лишает Стороны права на них ссылаться.
VII. Срок действия муниципального контракта и
заключительные положения
7.1. Муниципальный контракт действует с момента подписания настоящего
контракта и до полного исполнения обязательств сторонами по контракту.
7.2. Все споры, связанные с исполнением контракта разрешаются сторонами путем
переговоров, а также путем направления претензий, рассматриваемых в течение 5-и
рабочих дней с момента получения. В случае если стороны не смогут прийти к
соглашению, все споры между ними подлежат рассмотрению в арбитражном суде.
7.3. Все изменения настоящего контракта производятся в соответствии с
действующим законодательством, оформляются дополнительным соглашением, срок
действия которых определяется сроком действия настоящего контракта.
7.4. Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации,
переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 5 рабочих дней
другой Стороне.
7.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
7.6. Иные условия, не определенные настоящим контрактом, регулируются в
порядке, установленном законодательством.
7.7. Неотъемлемой частью контракта являются:
Приложение № 1: Спецификация.
VIII. Реквизиты и подписи Сторон:
ЗАКАЗЧИК:
_______________/ М.Н. Третьякова
М.п.
ПОДРЯДЧИК:
_______________/ ____________
М.п.
3
Приложение № 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку оборудования
№
Наименование
поставляемого
оборудования
Технические характеристики
поставляемого оборудования
1.
АККУСТИЧЕ
СКАЯ
СИСТЕМА
3.
УСИЛИТЕЛЬ
МОЩНОСТИ
JBL JRX125 (или эквивалент):
"квази трех-полосная" система.
Верхний буфер работает в диапазоне
средних и
низких частот, а для нижнего
используется более низкая точка
разделения в кроссовере, и он
работает только с низкими частотами.
Динамики: 2x15" НЧ (Ml 15-8), 1" ВЧ
(2412Н)
Частотная характеристики: 36Гц-16кГц
SPL: 133дБ
Импеданс: 4 Ом
Мощность: 500Вт (2000Вт-пик)
Угол раскрытия: 90°х50°
Габариты (ГхШхВ): 1099мм х 464мм х
432мм
Вес: 42.6кг
CROWN LPS 2500 (или эквивалент):
Усилитель мощности, в корпусе
высотой 2U стандартного рэка
Выходная мощность (1 kHz*): стерео 4
Ом - 400 Вт, мост 8 Ом - 800 Вт
Входные разъемы: один на канал, 3-pin
XLR "мама"
Выходные разъемы: два разъёма
Speakon (Один на канал), две пары
зажимов принимают
вилки-"бананы" и голую жилу
Чувствительность (ВТ RMS) при
полной номинальной мощности при 4
Ом: 1.25.
Частотная характеристика (при 1 Вт) 40
Гц - 20 кГц: +0 / -3 дБ.
Сигнал/Шум (20 Гц - 20 кГц) Авзвешенный, при мощности ниже
номинальной: > 100 дБ.
Гармонические искажения (THD), 20 Гц
- 20 кГц: < 0.5%.
Интермодуляционные искажения (IMD)
(60 Гц и 7 кГц при 4:1) полное усиление
- -30 дБ: <
0.3%.
Количество
поставляем
ого
оборудован
ия ед. изм.
(ШТ.)
2
Срок и
объем
гарантии
1
1 год в
объеме
100%
1 год в
объеме
100%
4
Демпфирование (8 Ом) 10 Гц - 400 Гц:
> 300
Перекрестная наводка (при мощности
ниже номинальной) при 1кГц: -76 дБ.
при 20 кГц: -58 дБ.
Входное сопротивление: (балансное,
небалансное): 20 кОм, 10 Юм.
Сопротивление нагрузки: 4Ом в
Стерео, 8 Ом в Bridge/Моно.
Питание переменного тока (±10%):
120В, 60 Гц и 230В, 50 Гц.
Управление
Уровень: :Две регулировки громкости,
по одной на канал
Питание: Выключатель на передней
панели.
Автоматический выключатель: Защита
от перегрузки мощности.
Переключатель режима: на задней
панели, выбирает режимы стерео или
мостовой.
Размер: 19" (48.3 см) рэковая ширина,
высота 8.9 см, глубина за монтажной
поверхностью 38,6 см.
Вес: 13.5 кг
Требования:
1. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.
2. Оборудование поставляет в производственной упаковке.
3. Оборудование должно соответствовать всем установленным стандартам в РФ и подтверждаться
сертификатом качества, паспортом оборудования и так далее.
4. Перед поставкой оборудование производится предпродажная подготовка.
5. При приемке поставляемого оборудования производится проверка всех технических характеристик
на соответствие установленным в настоящей спецификации требованиям. Заказчик имеет право
привлечь для проверки всех требований, незаинтересованное лицо, обладающее соответствующим
образованием.
_______________/ М.Н. Третьякова
М.п.
_______________/ ____________
М.п.
5