ПРОЕКТ ДОГОВОРА - Корпорация Тактическое Ракетное

Заявка № 223/517 от 19.02.2013
Договор на поставку инструмента
г. Королев
«___»_____20___ г.
Открытое акционерное общество (ОАО) «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Обносова
Бориса Викторовича, действующего на основания Устава, с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_______________________________________________,
действующего
на
основании
____________, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили
настоящий договор (далее Договор) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации на основании Протокола закупочной комиссии №______________ от
«____» ________ 20___года о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Поставщик
обязуется поставить на условиях поставки DDP согласно базовым
условиям поставки ИНКОТЕРМС-2010 инструмент (далее - Товар) в соответствии со
спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.2 Поставка Товара осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: Московская
область, г. Королев, ул. Ильича, дом 7 (далее по тексту - адрес поставки).
1.3. Количество, наименование, цена и технические характеристики Товара
установлены в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Цена Договора составляет _____________руб. (сумма прописью) в том числе НДС -18%.
2.2. Цена Договора понимается на условиях поставки DDP согласно базовым условиям
поставки ИНКОТЕРМС-2010 (склад Заказчика), включая стоимость Товара, в том числе
тары, упаковки, маркировки, стоимость необходимого для этого материала, стоимость
доставки.
2.3. Налоги, сборы и пошлины, взимаемые в связи с исполнением настоящего Договора,
оплачиваются Поставщиком.
2.4.Цены за единицу Товара, указанные в Спецификации (Приложение №1), являются
твердыми на весь срок действия Договора и пересмотру не подлежат.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.
3.1. Поставщик обязан поставить Товар по настоящему Договору в Адрес поставки в
течение 90 (девяносто) календарных дней с момента выплаты Заказчиком аванса в
размере 50% от общей суммы договора.
Поставщик имеет право досрочной поставки Товара только по согласованию с Заказчиком.
3.2. К указанному сроку Товар должен быть изготовлен в соответствии с условиями
Договора, упакован, замаркирован, и поставлен на условиях DDP - склад Заказчика согласно
базовым условиям поставки ИНКОТЕРМС-2010 по Адресу поставки.
3.3. Датой фактической поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарнотранспортной накладной.
4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
4.1.Платеж по настоящему Договору будет производиться в безналичном порядке, в рублях
РФ в следующим порядке:
50% общей стоимости Договора оплачиваются Поставщику в течение 20 (двадцати)
банковских дней после подписания настоящего договора и получения Заказчиком 1 (одного)
экземпляра оригинала счета Поставщика;
50% общей стоимости Договора оплачиваются Поставщику в течение 20 (двадцати)
банковских дней после поставки Товара на склад Заказчика и подписания Сторонами товарнотранспортной накладной по соответствующему счету Поставщика.
1
Заявка № 223/517 от 19.02.2013
4.2. Счет-фактура направляется Поставщиком Заказчику в сроки предусмотренные
действующим законодательством РФ.
5. ТАРА И УПАКОВКА.
5.1.Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого
Товара. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений и коррозии при
перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранения.
Перед упаковкой все части поставляемого Товара должны быть подвергнуты консервации,
обеспечивающей предохранение Товара от порчи во время транспортировки и хранения.
5.2.Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие
некачественной упаковки или консервации или неполной инструкции по хранению.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и о готовности Товара к
отгрузке, сообщать Заказчику точное время и дату поставки Товара в Адрес поставки.
6.1.2.В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Заказчику по телексу или
факсу следующие данные;
- номер Договора;
- наименование Товара;
- дата отгрузки;
- вид транспорта и его номер;
- номер накладной.
6.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику оригиналы товарных
накладных. В графе "получатель" Поставщик должен указать номер Договора, Заказчика,
его почтовый адрес, место назначения.
6.1.4.Одновременно с Товаром Поставщик направит следующую товаросопроводительную
документацию:
- упаковочные листы;
- сертификат, подтверждающий страну происхождения поставляемого Товара;
- счет для окончательного расчета;
6.1.5.Участвовать в приемке Товара. За свой счет устранять недостатки Товара с несением
всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.
6.1.6.В случае поставки некачественного Товара или Товара несоответствующего
условиям Договора по ассортименту и маркам заменить его на Товар, соответствующий
условиям настоящего Договора. При невозможности замены некачественного Товара, с
согласия Заказчика, вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты такого Товара, в
течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения соответствующего требования от
Заказчика и выплатить Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы договора.
6.1.7.В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного
счета, В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в настоящем Договоре счет поставщика несет Поставщик.
6.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение условий
настоящего Договора привлеченными соисполнителями, за координацию их деятельности и
соблюдение сроков согласно п. 3.1 настоящего Договора. Все расчеты с соисполнителями
будут осуществляться Поставщиком самостоятельно. Заказчик не несет никакой материальной
или юридической ответственности в случае возникновения претензий к Поставщику со
стороны соисполнителей.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Принять от Поставщика Товар, письменно уведомить его о завозе Товара, если
поставка Товара осуществляется на централизованный склад.
6.2.2.Обеспечить Поставщику доступ на склад в адресе поставки для выполнения
обязательств по Договору.
6.2.3.При отсутствии претензий относительно количества, ассортимента и комплектности
Товара подписать товарно-транспортную накладную.
2
Заявка № 223/517 от 19.02.2013
6.2.4.Произвести Поставщику оплату поставленного Товара в полном объеме и в
установленном порядке.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
7.1.Качество поставляемого Товара должно соответствовать мировым стандартам качества и
техническим условиям предприятия-изготовителя.
7.2. Соответствие Товара российским нормам и требованиям безопасности подтверждается
сертификатами соответствия, действительными на территории РФ.
7.3 Гарантийный срок для поставляемого Товара составляет не менее 12 (двенадцати)
месяцев с даты подписания Сторонами Товарно-транспортной накладной.
7.4.В период действия Гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять
замену Товара, если неисправность вызвана заводскими дефектами, некачественными
материалами и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности,
неправильного обращения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.
7.5.Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену
Товара, срок действия гарантии на замененный товар составляет 12месяцев с даты поставки
качественного товара.
7.6.Все дефекты, выявленные в Товаре в период Гарантийного срока, Поставщик обязуется
устранить в согласованные Сторонами сроки.
8. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА.
8.1. При осуществлении приемки Товара Заказчик совершает необходимые действия,
обеспечивающие принятие Товара согласно Инструкций о порядке приемки товара,
утвержденных Госарбитражем СССР от 15.06.1965 г, и от 25.04.1966 г. (П-6, П-7) и статьей 513
Гражданского кодекса РФ и методики завода изготовителя.
8.2.При наличии у Заказчика претензий по комплектности Товара Заказчик и
Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Заказчика
составляют рекламационный акт с указанием претензий и сроков их устранения.
8.3. Право собственности на Товар, а также риски его случайного повреждения или
случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания сторонами
товарно-транспортной накладной.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
9.2. В случае просрочки по вине Поставщика поставки Товара против сроков, установленных
настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от
стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка подлежит
взысканию как в период невыполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара,
так и после поставки просроченного к поставке Товара. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка срока поставки произошла вследствие непреодолимой
силы.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по выплате окончательного
расчета в размере 50 % от общей стоимости Договора, за поставленный Товар, указанного в
статье 4 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки указанного обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения, установленного п. 4.1. настоящего Договора, и до дня
фактической оплаты. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от суммы
неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.4.В случае поставки Товара, не соответствующего по ассортименту, маркам или по
прочим техническим характеристикам условиям Договора, поставка считается просроченной и
к Поставщику применяется неустойка, предусмотренная пунктом 9.2 Договора. Начисление
неустойки производится
с момента, когда Товар должен был быть поставлен по
3
Заявка № 223/517 от 19.02.2013
условиям Договора до дня фактического исполнения обязательства.
9.5. В случае неиспользования или использования аванса Поставщиком, не связанного с
исполнением им принятых на себя по договору обязательств, применяются правила статьи 823
ГК РФ о коммерческом кредите.
9.6. При невыполнении обязательства по замене брака и/или некомплектности в сроки,
установленные ст. 8 настоящего Договора, в том числе в период Гарантийного срока
эксплуатации Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости
бракованного и/или некомплектного Товара, а также компенсирует ему в полном объеме
убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) Товара.
9.7.В случае неисполнения Поставщиком обязательства по передаче Заказчику документов,
указанных в п.п. 6.1.4 и 7.2 настоящего договора и счета-фактуры, Заказчик вправе
применить к Поставщику штраф в размере 1000 (тысяча) рублей за каждый день задержки до
дня предоставления документов.
9.8.Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и
уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии и выставленного
ей другой Стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной Стороны заказной
почтой по адресу, указанному стороной в настоящем Договоре.
9.9.Уплата неустойки, штрафов и пени в случае ненадлежащего исполнения обязательств,
не освобождает Сторону, их уплатившую, от исполнения обязательства по Договору,
9.10.Размер неустоек не подлежит изменению в арбитражном порядке.
9.11. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются законодательством РФ.
9.12. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. В случае, когда Стороны не пришли к соглашению, спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с п. 10.2 настоящего Договора.
10. АРБИТРАЖ
10.1. Поставщик и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий,
возможно возникших из настоящего Договора или в связи с ним, дружеским путем.
10.2.В случае если Стороны не могут придти к соглашению, все споры или разногласия,
которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению
в арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3.Решения Арбитражного Суда являются окончательными и обязательными для обеих
сторон.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в
результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не
поддающиеся контролю сторон, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение,
землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия,
объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства,
существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора.
11.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты наступления
вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении
и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно
проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
11.3.Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными
органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о
таких обстоятельствах, или в которой произошло такое событие (либо Торговой палатой
4
Заявка № 223/517 от 19.02.2013
государства стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).
11.4.Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права
ссылаться на любые из них как на основание, освобождающие от ответственности за
неисполнение обязательства.
11.5.Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на
выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения будет продлен на
срок действия указанных обстоятельств.
11.6.Если действие непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны
примут решение о целесообразности дальнейшего исполнения Договора, Каждая из Сторон
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Стороны
обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего
Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной
выгоды.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переговоры, переписка между Сторонами теряют силу,
12.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения
Сторонами исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.
12.3.Договор считается исполненным после выполнения Сторонами всех обязательств по
нему и завершения расчетов.
12.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации,
12.5. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и содержит ______листов.
12.6.Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение № 1 – Спецификация.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество
«Корпорация
«Тактическое
ракетное
вооружение»
Юридический и почтовый адрес:
141080, г. Королев, Московская область,
ул. Ильича, д.7
Банковские реквизиты:
ИНН 5099000013 КПП 997850001
«ТКБ» (ЗАО) г. Москва
Р/счет 40502810100000000053
К/счет 30101810800000000388
БИК 044525388
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
_________________Б.В. Обносов
5
Заявка № 223/517 от 19.02.2013
Приложение №1
к договору №_______ от______
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Наименование
Резец токарный отрезной
Резец токарный отрезной
Резец токарный отрезной
Резец токарный отрезной
Резец токарный отрезной
Резец токарный отрезной
Резец токарный отрезной
Резец токарный отрезной
Резец ток.подрезной отгнут
Резец ток.подрезной отгнут
Резец ток.подрезной отгнут
Резец ток.подрезной отгнут
Резец ток.подрезной отгнут
Резец ток.подрезной отгнут
Резец ток.проходной упорн
Резец ток.проходной упорн
Резец ток.расточ.д/глух.отвер
Резец ток.расточ.д/глух.отвер
Резец ток.расточ.д/глух.отвер
Резец ток.расточ.д/глух.отвер
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/скозн.отверТип-1
Р-ц ток.расточ.д/сквоз.отверТип-2
Р-ц ток.расточ.д/сквоз.отверТип-2
Размер
(условное обозначение,
марка,пластины из
твер.сплава)
16х10х100 2130-0001 Т15 К6
16х10х100 2130-0001 ВК8
25х16х140 2130-0009 Т15 К6
25х16х140 2130-0009 ВК8
32х20х170 2130-0105 Т15 К6
32х20х170 2130-0105 ВК8
40х32х200
Т15 К6
40х32х200
ВК8
25х16х140 2112-0057 Т15 К6
25х16х140 2112-0057 ВК8
32х25х140 2112-0017 Т15 К6
32х25х140 2112-0017 ВК8
40х25х200
Т15 К6
40х25х200
ВК8
25х16х140 2103-0007 Т15 К6
25х16х140 2103-0007 ВК8
16х16х125
Т15 К6
16х16х125
ВК8
25х25х200
Т15 К6
25х25х200
ВК8
16х16х120
Т15 К6
16х16х120
ВК8
16х16х140
Т15 К6
16х16х140
ВК8
16х16х170
Т15 К6
16х16х170
ВК8
20х20х140 l-40
Т15 К6
20х20х140 l-40
ВК8
20х20х170 l-50
Т15 К6
20х20х170 l-50
ВК8
20х20х170 l-70
Т15 К6
20х20х170 l-70
ВК8
25х25х200
Т15 К6
25х25х200
ВК8
ГОСТ,
ТУ
(и т.д.)
Колво
шт.
18884-73
18884-73
18884-73
18884-73
18884-73
18884-73
18884-73
18884-73
18880-73
18880-73
18880-73
18880-73
18880-73
18880-73
18879-73
18879-73
18883-73
18883-73
18883-73
18883-73
18882-73
18882-73
18882-73
18882-73
18882-73
18882-73
18882-73
18882-73
18882-73
18882-73
18882-73
18882-73
18882-73
18882-73
100
100
200
200
100
100
50
50
200
200
50
50
50
50
200
200
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
Цена
руб.
за шт.
без
НДС
Сумма
руб. с
НДС
Итого: _______________ (сумма прописью)
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество
«Корпорация
«Тактическое
вооружение»
ПОСТАВЩИК:
ракетное
Генеральный директор
_________________Б.В. Обносов
6