Проект договора - Министерство социально

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №____
г.о. Самара
«
» _____________ 2013
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области,
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _____________, действующего на основании
____________, с одной стороны,
и ___________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
_____________________________, действующего на основании _______, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«ПО ViPNet» - программное обеспечение линейки ViPNet CUSTOM производства ОАО
«ИнфоТеКС», состоящее из программ, а также эксплуатационной документации. Не включает
в себя исходные тексты.
«Дистрибутив ПО ViPNet» - дистрибутив «ПО ViPNet», состоящий из носителя, программ на
нём, а также эксплуатационной документации.
Конкретный «Дистрибутив ПО ViPNet», поставляемый по настоящему договору, отражён в
Приложении №1 к настоящему Договору.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю «Дистрибутив ПО ViPNet», согласно
Приложению №1 (Спецификация) к данному Договору, и эксплуатационную документацию,
а Покупатель – принять «Дистрибутив ПО ViPNet», подписать товарную накладную и
оплатить.
2.ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего Договора составляет ___(___) рублей ___ копеек, включая НДС 18 % ___
(__) рублей __ копеек.
2.2. Оплата производится по факту поставки «Дистрибутива ПО ViPNet» на основании
подписанных Сторонами товарных накладных и счета-фактуры (счета) путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика (безналичный расчет) в рамках 2013 года,
по мере поступления средств из бюджета Самарской области.
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Поставщик обязуется:
3.1.1. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора
передать Покупателю «Дистрибутив ПО ViPNet» и эксплуатационную документацию на
носителях. Передача оформляется товарной накладной, которая подписывается Сторонами.
3.1.2.Заменить некачественный (с физическими дефектами) или несоответствующий
Приложению №1 «Дистрибутив ПО ViPNet» в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента
получения Поставщиком от Покупателя «Дистрибутива ПО ViPNet».
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять «Дистрибутив ПО ViPNet» и подписать товарную накладную.
3.2.2. При обнаружении несоответствий Приложению №1, а также при обнаружении
физических дефектов, направить Поставщику письменное извещение в течении 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания товарной накладной.
3.2.3. Оплатить «Дистрибутив ПО ViPNet» согласно Приложению №1 Договора на условиях, в
сроки в размере, предусмотренные статьей 2 настоящего Договора.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА
4.1. Поставщик устанавливает гарантию на «Дистрибутив ПО ViPNet», равную 18
(восемнадцати) календарным месяцам с момента передачи «Дистрибутива ПО ViPNet»
Покупателю. Передача оформляется товарной накладной.
4.2. Поставщик гарантирует, что приобретенный «Дистрибутив ПО ViPNet» является
работоспособным и не содержит механических повреждений на момент осуществления
поставки.
4.3. Поставщик не несет ответственности за дефекты и неисправности «Дистрибутива ПО
ViPNet», происшедшие с ним в результате:
4.3.1.Ненадлежащих условий эксплуатации: наличие механических или тепловых
повреждений, трещины, сколы, следы ударов.
4.3.2.Пожаров, наводнений и других стихийных действий.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, в том числе нарушения срока по настоящему Договору (п. 3.1.1. настоящего
Договора), Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 30% от
стоимости невыполненных (ненадлежаще выполненных) обязательств за каждый день
просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения срока
исполнения обязательств.
5.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору Поставщик
уплачивает Покупателю штраф в размере 50% от стоимости невыполненных обязательств.
5.5. Покупатель не несет ответственности за несвоевременную оплату, произошедшую в связи
с отсутствием поступления средств из бюджета Самарской области.
5.6. Стороны не несут никакой ответственности за несвоевременность или невозможность
исполнения своих обязательств по настоящему Контакту в результате действия обстоятельств
непреодолимой силы.
5.7. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
соответствии с гражданским законодательством.
6.АВТОРСКОЕ ПРАВО
6.1. Покупатель признает, что ПО ViPNet создано ОАО «ИнфоТеКС», является его
интеллектуальной собственностью и зарегистрированной программой, содержит
конфиденциальную информацию. Авторские права ПО ViPNet принадлежит ОАО
«ИнфоТеКС», которое обладает законным правом на распространение указанного ПО ViPNet.
6.2.Поставщик предоставляет Покупателю неэксклюзивное, непередаваемое право
использования ПО ViPNet в Месте установки.
6.3.Покупатель не вправе модифицировать ПО ViPNet и производить его обратное
проектирование, под которым подразумевается декомпилирование ПО ViPNet с целью
определения структуры, конструкции, концепции и методологии ПО ViPNet для включения
последних в какой- либо разрабатываемый Поставщиком или третьим лицо программный
продукт или для каких-либо иных целей.
6.4.Вслучае нарушения авторских и иных прав Поставщика, указанных в настоящей статье 6
Договора, а также разглашения конфиденциальной информации, Покупатель несет
гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующем законодательством.
7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1.Вслучае наступления обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных
бедствий, военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта
или других, не зависящих от воли обстоятельств, сроки исполнения обязательств по
настоящему Договору сдвигаются соразмерно времени, в течении которого будут действовать
такие обстоятельства.
7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению
обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
наступления соответствующих обстоятельств.
7.3.В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении Договора
составит более 6 (шести) месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств
невыполненной части Договора. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой
Стороны возмещения возможных убытков.
7.4.Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств
форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.
7.5.Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить
официальные документы соответствующих организаций.
8.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств, установленных в Договоре и
предусмотренных действующим законодательством.
8.2.Стороны вправе по взаимному согласию изменить и дополнить настоящий Договор.
Приложения, изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены письменно и подписаны Сторонами.
8.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях,
предусмотренных законодательством.
9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному для
каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
9.2. Если одно или несколько положений настоящего Договора становятся в каком либо
отношении недействительными или незаконными, то это не в коей мере не затрагивает и не
ограничивает действительность и законность остальных положений настоящего Договора. В
этом случае Стороны обязуются приложить все возможные усилия для замены
недействительного положения новым юридически действительным положением.
9.3.Настоящий Договор и все приложения к нему представляют с собой полную
договоренность Сторон в отношении его предмета и заменяют все предыдущие переговоры и
доверенности между Сторонами как в письменной, так и в устной форме.
9.4.Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, относящиеся к предмету Договора, но не оговоренные в
нем, регулируются соответствующими положениями действующего законодательства.
9.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения
споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд
Самарской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
-Приложение №1 (Спецификация);
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Поставщик:
министерство
социально-демографической
и семейной политики
Самарской области
Юридический адрес:
443086, г. Самара,
ул. Революционная, 44
тел.: 334-27-02
Банковские реквизиты:
ИНН 6316176298 КПП 631601001
УФК по Самарской области
(МУФ СО, министерство социальнодемографической и семейной политики
Самарской области
л/сч. 226.01.001.0)
б/счет №40201810500000108005
БИК 043601001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области
г. Самара
(в назначении платежа л/счет 02422000010)
____________________
Юридический адрес:
__________________
Приложение №1 к Договору №
от «___» ____________ 2013 г.
Спецификация
№
1
Наименование
Дистрибутив ПО ViPNet 3.2
Кол-во
Цена, руб.
Стоимость, руб.
1
Итого ________
НДС 18% ____
От Покупателя:
От Поставщика:
_______________________
_______________________