Транспортировка грузов для ПО «ОЭС» ООО

Утверждаю
Заместитель председателя
Закупочной комиссии
ОАО «БЭСК»
И.Ю. Байрамов
«___» ______________2013 г.
Документация
по оперативной закупке на право заключения договора по лоту:
Транспортировка грузов для ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго»
лот № 4066
Оперативная закупка
№ _____ от
___________
Уважаемые господа!
ОАО «БЭСК», проводит конкурентную процедуру оперативной закупки, и в этой связи
пригласило поставщиков подавать свои предложения по оперативной закупке на право
заключения договора по лоту Транспортировка грузов для ПО «ОЭС» ООО
«Башкирэнерго»
1. Ведомость работ:
№ п/п
Наименование работ
1
Погрузка и обвязка трансформатора на трал (вес
трансформатора с маслом – 15т).
2
Перевозка трансформатора.
3
Разгрузка трансформатора на пропиточном
полигоне в г. Туймазы (вес трансформатора с
маслом – 15т).
Ед. изм.
шт
Кол-во
1
шт
шт
1
1
Примечание: радиаторы, термосифонный фильтр сняты и перевезены на пропиточный
полигон в г.Туймазы, заглушки на затворы радиаторов и термосифонный фильтр
установлены.
2. Требования к подрядчику:
№ п/п
1
2
Показатель
Квалификационные
требования к подрядчику
Описание
Участники должны предоставить:
- копии разрешительных документов, подтверждающих
право на проведение работ;
- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных
работ по характеру и объему работ в течение последних 3х лет по годам.
- участники должны предоставить сведения о
квалификации и опыте руководителей и технических
специалистов, которые предлагаются для выполнения
Договора.
- ИТР и кадровые рабочие должны иметь опыт
производства всех вышеперечисленных работ, иметь стаж
работ не менее 3-х лет.
- персонал Участника конкурса должен иметь достаточную
квалификацию в соответствии с требованиями правил,
предъявляемым к выполняемой работе, иметь исправный и
испытанный инструмент, приборы, приспособления и
средства защиты.
- Объемы и сроки выполнения работ Исполнителем
должны соответствовать утверждённым графикам и
нормам времени. Исполнитель должен использовать все
необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении,
для сокращения отставания, даже если отставание
произошло не по вине Исполнителя.
- наличие 3-й группы допуска по электробезопасности для
работ в электроустановках;
- наличие собственной базы, оборудования, машин и
механизмов.
Требования к составлению
Цена работ должна быть указана с учетом затрат на
сметной документации
транспорт,
уплату налогов и других обязательных
платежей. Цена должна быть фиксированной на
протяжении всего срока действия договора и изменению
3
Порядок оплаты
4
Требования к подрядчику по
охране труда и правилам
пожарной безопасности
5
Номер телефона городской
и
мобильный
(в
обязательном
порядке),
электронный адрес
не подлежит.
В сметных расчетах должны учитываться непредвиденные
затраты в размере не более 2 %.
Оплата выполненной работы осуществляется в
течение 30 календарных дней на основании подписанных
актов приемки выполненных работ и выставленных
счетов-фактур.
Работа должна быть выполнена в соответствии с
требованиями:
Правил
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей,
правил
техники
безопасности
при
эксплуатации
электроустановок
потребителей, правил пожарной безопасности в
Российской Федерации, техники безопасности, СНиП
(строительных норм и правил), СанПиН (санитарных норм
и правил), а также требований соответствующих
инструкций, стандартов и норм.
Договор будет заключен на ценовое предложение
победителя
г. Октябрьский ул. Северная-54 ПО «ОЭС» ООО
«Башкирэнерго» тел/факс-8(34767)50404, 8(34767)54083гл. инженер ПО «ОЭС» Ситдиков Айдар Фоатович,
8(34767)92-3-77, 8-927-2314229, 8-917-3595536начальник ОПС Файзуллин Ралиф Мавлиевич.
office@oes.bashkirenergo.ru
3. Маршрут: с.Тавларово, Буздякский район РБ – г.Туймазы, Туймазинский район
РБ. Расстояние 110 км
4. Срок начала перевозки: июнь 2013г.
5. Срок окончания перевозки: июнь 2013г.
6. Требования к сроку действия оферты: 31.12.13 г.
7. Поставщик имеет право подать неограниченное количество коммерческих
предложений. Инициатор вправе принять только последнее коммерческое
предложение.
8. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к
настоящему запросу (отсканированный вариант оригинала с синей печатью), и
быть действительным не менее чем до 31.12.2013г.
9. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные
платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки,
предлагаемые поставщиком.
10. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть
выражены в российских рублях.
11. Предложение должно быть подано до ____________. путем размещения на сайте
www.zakupki.bashkirenergo.ru в разделе «Оперативные закупки». Инструкция по
размещению заявки находится на сайте в разделе «Информация».
12. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по
какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.
13. Заказчик в срок до __________ года определит Победителя. Единственным
критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения
при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции
условиям настоящего запроса.
14. В течение _______ после определения Победителя Организатор закупки уведомит
его об этом, после чего будет подписан Договор поставки вышеуказанной
продукции на условиях настоящей процедуры оперативной закупки и предложения
Победителя.
15.Настоящая процедура оперативной закупки не является офертой или публичной
офертой Организатора закупки. Данная процедура оперативной закупки не
является процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право
отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить
процедуру оперативной закупки в любой момент, не неся при этом никакой
ответственности перед поставщиками.
Для справок обращаться:
- по техническим вопросам: г. Октябрьский ул. Северная-54 ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго»
тел/факс-8(34767)50404, 8(34767)54083- гл. инженер ПО «ОЭС» Ситдиков Айдар Фоатович,
8(34767)92-3-77, 8-927-2314229, 8-917-3595536- начальник ОПС Файзуллин Ралиф
Мавлиевич. office@oes.bashkirenergo.ru
-по организационным вопросам: инженер Пелогеина Елена Александровна
т.8(347)279-73-23
Приложение.
Форма 1 Приложение к запросу на участие в оперативной закупке №___от ______
Форма 2 Анкета Участника
Форма 3 Проект договора
Форма 4 Дополнительное соглашение к договору
Форма 5 Протокол разногласий к договору
Предложения (Форма 1)
Приложение к запросу на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № ___
от ___________
От: (наименование и местонахождение юр. лица )
ФИО, адрес физ. лица
Получив запрос на участие в оперативной закупке с использованием БСАП №
_____ от _______предлагаем ____________________________________________________
№
п/п
Наименование
работ
Ед. изм.
Кол-во
Дата
проведения
работ
Цена
единицы,
(руб.) без
НДС
Общая
сумма,
(руб.) без
НДС
1.
2.
3.
…
Итого без НДС
НДС (
%)
Всего с НДС:
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи: ________________.
Оплата поставленной продукции осуществляется ____________________.
Место поставки: _____________________.
Сроки исполнения договора: _______________________________.
Транспортные расходы __________________________.
Иные условия: _____________________________.
Данное предложение действительно до ______________.
Гарантия: _______________________________________.
С уважением,
_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________
(печать Поставщика)
Анкета Участника (форма 2)
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
1.
Наименование
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН Участника
5.
ОГРН
6.
Юридический адрес
7.
Почтовый адрес
8.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
9.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
10.
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
11.
Факс Участника (с указанием кода города)
12.
Адрес электронной почты Участника
13.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи
согласно учредительным документам
Участника, с указанием должности и
контактного телефона
14.
Фамилия, Имя и Отчество главного
бухгалтера Участника
15.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника с указанием должности и
контактного телефона
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Сведения об
Участнике
Проект договора (форма 3)
Договор на оказание услуг № _________
по транспортировке грузов ПО ОЭС
г. Октябрьский
«___» ___________2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Башкирские распределительные
электрические сети» (ООО “Башкирэнерго"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
директора ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» Вялкова С.Н., действующего на основании
_________________________, с одной стороны, и ______________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
действующий
на
основании
__________________________с другой стороны, по результатам конкурентной процедуры
запроса предложений на участие в оперативной закупке с использованием электронного
БСАП по лоту № 4066 «Транспортировка грузов ПО ОЭС» на основании протокола №
______от__________г. заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется изготовить и передать в собственность Заказчика плакаты
оперативных наименований (далее – имущество), с надлежащим качеством и в сроки,
предусмотренные в договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Наименование, количество изготавливаемой продукции, указанной в п. 1.1., а
также материалы необходимые для изготовления продукции определяются
в
Техническом задании (Приложение №1), которое является
неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. Стоимость услуг
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется договорной ценой и
составляет в текущих ценах ______________руб. ______коп. (_____________________Сумма
прописью), в т.ч. НДС 18 % ___________ руб. ________коп.
2.2 Дополнительные услуги выполняются по соглашению Сторон в соответствии с
надлежаще оформленным Дополнительным соглашением.
3. Сроки и порядок оказания услуг
3.1. Календарные сроки выполнения услуг по договору определены сторонами:
Начало работ: июнь 2013г.
Окончание работ: июнь 2013г.
По согласованию между сторонами сроки выполнения работ по договору могут быть
изменены путем подписания Дополнительною соглашения к настоящему договору.
3.2. Сроки выполнения конкретных видов работ на Объекте определяются
Техническим заданием. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость
внести изменения в процесс производства работ, которые могут повлиять на
продолжительность выполнения работ и их стоимость, то такие изменения должны
производиться по согласованию сторон в письменной форме.
3.3. Изготовление продукции осуществляется силами Исполнителя по месту его
нахождения.
3.4. Доставка имущества осуществляется силами Исполнителя. Место доставки – РБ,
г. Октябрьский, ул. Северная, 54. Стоимость доставки входит в цену договора.
3.5. Документами, подтверждающими факт оказания услуг, являются акты
выполненных работ, подписанные уполномоченными представителями сторон,
передаваемые Заказчику в момент подписания акта выполненных работ.
3.6. Претензии в отношении качества оказанных услуг принимаются Исполнителем в
течение 5-ти дней после подписания акта выполненных работ.
4. Ответственность сторон
4.1. При ненадлежащем исполнении сторонами своих обязательств, стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
.
5. Арбитраж
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с его
выполнением, должны решаться путем переговоров между сторонами.
5.2. Если стороны не достигнут договоренности в результате переговоров, спор будет
передан в Арбитражный суд РБ.
6. Прочие условия
6.1. Стороны могут изменять условия Договора только по обоюдному согласию. Все
изменения имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде
дополнений и приложений к Договору и подписаны уполномоченными представителями
обоих сторон.
6.2. Любая из сторон может передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.
6.3. Условия настоящего договора относятся к коммерческой тайне, и в случае их
передачи одной из сторон любым способом третьим лицам, другая сторона имеет право на
возмещение упущенной выгоды.
6.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны.
7. Гарантии качества по предоставленным услугам
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,
выполненные Исполнителем по договору.
7.2. Исполнитель гарантирует возможность эксплуатации имущества на протяжении
гарантийного срока, указанного в п. 7.3 и несет ответственность за отступление от них.
7.3. Гарантийный срок на выполненные услуги 12 месяцев.
7.4. Если в период гарантийной эксплуатации имущества обнаружатся дефекты,
препятствующие его эксплуатации согласно техническим условиям, то Исполнитель
обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в
составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения.
Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов.
7.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной
экспертизы.
7.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения объекта со стороны третьих лиц.
8. Оплата услуг и взаиморасчеты
8.1. Оплата фактически выполненных Исполнителем услуг производится Заказчиком
на основании подписанных актов приемки выполненных работ в течение 30 календарных
дней перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
8.2. Дополнительные расходы Исполнителя, связанные с увеличением срока
выполнения работ по вине Исполнителя, Заказчиком не возмещаются.
При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за нарушение срока
выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для
выполнения работ материалов (если обязанность по обеспечению материалами возложена
на Исполнителя).
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31
декабря 2013 г., а в части исполнения обязательств до полного их исполнения сторонами.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются
нормы действующего законодательства Российской Федерации.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Башкирэнерго»
450096, Россия, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Комсомольская, д.126
Грузополучатель: ПО «ОЭС» ООО
«Башкирэнерго»: 452601, Россия, Республика
Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, 54
ИНН –0277071467
КПП- 026532001
Расчетный счет - 40702810800020001087
в филиале ОАО «Уралсиб» в г.Уфа
Кор.счет - 30101810600000000770
БИК - 048073770
Директор ПО ОЭС ООО «Башкирэнерго»
Директор подрядной огранизации
______________________ С.Н. Вялков
_____________________ ФИО
Дополнительное соглашение к договору (форма 4)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору № …/... от ……………2012 года
г. Уфа
«___»___________ 2012 г.
________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора
«_____________ - ____________________________, действующего на основании
доверенности с одной стороны, и _____________, именуемое
в дальнейшем
"Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, на основании ст. 450 ГК РФ заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1. Изменить п. __________ Договора. Изложить в следующей редакции:
«_________________________________».
2. Условия вышеуказанного Договора, не урегулированные настоящим
дополнительным соглашением, остаются в первоначальной редакции.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу с момента
его подписания.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из
сторон, имеющих равную юридическую силу.
«ЗАКАЗЧИК»
_____________/…………………/
«ПОДРЯДЧИК»
____________/………………/
Протокол разногласий к договору (форма 5)
Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
№ пункта
Исходные
Предложения
Примечания,
п/п проекта
формулировки
Участника
обоснование
Договора
1.
2.
3.
…
№
п/п
№ пункта
проекта
Договора
«Желательные» условия Договора
Исходные
Предложения
формулировки
Участника
Примечания,
обоснование
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению:
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или
предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких
требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова
«Согласны с предложенным проектом Договора».