Типовой договор на аренду техники

Договор возмездного оказания услуг
по производству механизированных работ № _____
г. Санкт-Петербург
«__» ____________ 201_ года.
Общество с ограниченной ответственностью «МАРШАЛ» (далее – Исполнитель) в лице
генерального директора Марьясова Кирилла Игоревича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «_______________» (далее – Заказчик) в лице
_________________ ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны
(далее вместе – «Стороны»), заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг по производству
механизированных работ (Далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1
В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика проводить
механизированные работы с использованием специализированной строительной техники (далее – Услуги),
на объектах заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги.
1.2
Заказчик делает заявку на проведение механизированных работ, исходя из характера
предполагаемых к проведению работ, руководствуясь характеристиками Техники, необходимой для
данного вида работ.
1.3 Сроки начала и окончания работ оговариваются в каждом конкретном случае отдельно и указываются
в соответствующих заявках, в письменном виде или факсимильной форме, либо в электронном виде,
поступившие на электронный адрес.
2. Права и обязанности Сторон
2.1
Исполнитель обязан:
2.1.1 По заявкам Заказчика предоставлять и доставлять Технику с экипажем, в указанные в заявках
сроки и объект (адрес) Заказчика, если иное не указано в Заявке. Предоставлять Технику в надлежащем
техническом состоянии, отвечающем ее назначению и условиям настоящего Договора, а также проводить
мероприятия по ее технической эксплуатации.
2.1.2 Предоставлять Технику с экипажем, обладающим необходимыми знаниями и квалификацией для
осуществления управления техникой и проведения работ в соответствии с заявками Заказчика.
2.1.3 В срок, не превышающий двух рабочих дней, проводить замену Техники, вышедшей из строя,
другой с аналогичными характеристиками.
2.1.4 Самостоятельно нести все затраты по обеспечению Техники запчастями, топливом ( если иное не
указанно в заявке), горюче-смазочными материалами.
2.1.5 Обеспечивать эксплуатацию Техники в соответствии с ее назначением и указаниями Заказчика. По
требованию Заказчика отстранять от работы персонал в случае выявления его несоответствия
требованиям к работе, отступления от условий работы, невыполнения законных и обоснованных
инструкций и правил.
2.1.6 Вести совместно с Заказчиком сменный рапорт наработки часов и визировать данный рапорт у
лица, отвечающего за работу Техники на объекте.
2.1.7 Прикладывать сменный рапорт наработки Техники к счету-фактуре и акту выполненных работ.
2.1.8 Своевременно представлять Заказчику счета-фактуры, Акты (УПД) и другие сопроводительные
документы, необходимые для учета оказанных Услуг и их оплаты.
2.1.9 В случае отсутствия возможности предоставления Техники в сроки, указанные в заявке,
уведомлять об этом Заказчика не позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до предполагаемого срока начала
работ и предлагать другой срок оказания услуги.
2.2
Исполнитель вправе:
2.3
Привлечь к выполнению работ Технику субисполнителей.
2.3.1 В любое время проверить состояние и условия эксплуатации Техники.
2.3.2 Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения
Договора, и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих
Исполнитель_______________
Заказчик______________
1
о том, что в результате действий Заказчика Технике может быть причинен какой-либо ущерб (в том числе
невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых ухудшаются эксплуатационные
характеристики Техники.
2.4
Заказчик обязан:
2.4.1 Предоставлять Исполнителю заявку на проведение механизированных работ в произвольной
форме, с указанием даты начала работ, времени подачи Техники, сроков и адреса места проведения работ,
вида Техники, согласованной стоимости услуг, наличия или отсутствия доставки несамоходной техники
на объект, а также лиц, ответственных за проведение работ с указанием контактных данных не позднее,
чем за 16 (шестнадцать) часов до начала выполнения работ. Размещая заявки на предоставления техники,
Заказчик гарантирует соблюдения п.п. 9.7 Договора.
2.4.2 Планировать работу Техники таким образом, чтобы она эксплуатировалась не менее 8 (восьми)
часов (рабочая смена) в день. В случае если фактически Техника эксплуатировалась менее 8 (восьми)
часов по причинам, не зависящим от Исполнителя, Стороны считают, что Техника эксплуатировалась 8
(восемь) часов и Заказчик производит Исполнителю оплату за 8 (восемь) часов работы Техники.
2.4.3 Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ (оказанных услуг), рапорт, в течение 3-х
рабочих дней с момента его предоставления Исполнителем, либо в тот же срок предоставить
мотивированный отказ от его подписания. В случае не возврата Заказчиком подписанного Акта
выполненных работ (оказанных услуг), рапорта, Исполнителю в течение 3 (Трех) рабочих дней при
отсутствии письменного мотивированного отказа от его подписания, Акт и рапорт считается
подписанным в одностороннем порядке, а услуги оказаны надлежащим образом и приняты Заказчиком.
2.4.4
В случае досрочного окончания проведения работ, проинформировать Исполнителя в
письменном виде о сроке окончания работ не позднее, чем за 1 (один) день. При необходимости
продления срока проведения работ, направить Исполнителю новую заявку на продление срока не позднее,
чем за 16 (шестнадцать) часов до окончания срока действующей заявки. За трое суток согласовать с
Исполнителем работу техники в выходные и праздничные дни.
2.4.5 Ежедневно вести учет времени, отработанного Техникой, и подтверждать его в сменных рапортах
Исполнителя, тем самым, подтверждая факт использования Техники Заказчиком в соответствии с заявкой.
Заказчик обязан отмечать время обеда в сменных рапортах. В случае отсутствия данной отметки,
обеденный перерыв отсутствовал. Обеспечивать своевременное и надлежащее оформление других
сопроводительных документов.
2.4.6
Ежедневно выдавать обслуживающему персоналу задание и разрешение на производство работ,
контролировать их выполнение. Ущерб, причиненный исполнением указаний Заказчика, Исполнителем
не возмещается.
2.4.7 Использовать Технику только по назначению, согласно ее техническим характеристикам и
возвратить ее с учетом нормального износа.
2.4.8
Обеспечивать в соответствии с законодательством РФ соблюдение на территории использования
Техники правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны
труда. До начала работ произвести инструктаж обслуживающего персонала, обслуживающего Технику,
ознакомить с проектом производства работ Исполнителя, назначить лицо, ответственное за безопасное
проведение работ.
2.4.9
Обеспечить сохранность Техники и дополнительного оборудования с момента их передачи
Заказчику путем обеспечения охраны на территории работы Техники. В случае возникновения
нештатных ситуаций обеспечить вызов представителей сторон для составления Акта.
2.4.10 Выполнять работы строго по месту работы, указанному в Заявке, и в дальнейшем не перемещать
Технику за пределы указанного места работы без письменного согласия Исполнителя.
2.4.11 Сообщить Исполнителю обо всех случаях нарушения обслуживающим персоналом Исполнителя
правил производства работ, трудовой и производственной дисциплины, правил техники безопасности.
2.5
Заказчик вправе:
2.5.1
Контролировать соблюдение Исполнителем правил охраны труда и правил безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов.
2.5.2
Приостановить работу при нарушении персоналом, обслуживающим Технику, трудовой и
производственной дисциплины.
2.5.3
Отозвать свою заявку, уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 16 (шестнадцать) часов до
начала оказания услуг в соответствии с данной заявкой.
Исполнитель_______________
Заказчик______________
2
3. Порядок передачи и возврата техники
3.1
Заказчик не менее чем за 16 (шестнадцать) часов до начала работ направляет Исполнителю заявку
с указанием необходимой техники и иных данных, в соответствии с п.п. 2.4.1. Договора.
3.2 Заявка направляется Заказчиком в рабочий день с 09.00 до 18.00 одним из следующих способов: по
тел/факс: 320-72-37, 320-22-21, через электронную почту info@marshalspb.ru , либо непосредственно
передается Исполнителю. Допускается принятие заявки по средствам телефонной связи, но Заказчик
обязуется в срок не позднее 2-х дней направить в адрес Исполнителя надлежаще оформленную заявку.
3.3 Исполнитель в трехчасовой срок с момента принятия заявки по телефону сообщает Заказчику о
наличии технической возможности и согласовании либо несогласовании Заявки.
3.4 Если иное не указано в заявке, доставку Техники на объект и с объекта осуществляет
Исполнитель. Стоимость доставки Техники на объект и с объекта указывается в Заявке отдельной
строкой.
3.5 Стороны пришли к соглашению, что Договор является одновременно актом приема-передачи
Техники.
4. Стоимость Услуг и порядок расчетов
4.1 Стоимость оказываемых по настоящему Договору Услуг определяется на основании тарифов
указанных в согласованных сторонами Заявках и, включает в себя все налоги, установленные в
Российской Федерации, и расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг (в том числе, оплата услуг
членов экипажа, стоимость горюче-смазочных материалов и т.п.)
4.2
Цены за работу техники могут быть пересмотрены исполнителем, в связи с повышением цен на
горюче-смазочные материалы, удорожанием рыночных тарифов и т.д., о чем Исполнитель сообщает
Заказчику не менее чем за 10 рабочих дней до их повышения. О своем решении Заказчик сообщает
письменно в течение 7 рабочих дней. При отсутствии письменного отказа от Заказчика в течение 7
рабочих дней, цены считаются согласованными.
4.3 Оплата услуг Заказчиком осуществляется исходя из стоимости подачи (доставки) техники,
стоимости часа работы
и фактически отработанного времени, указанного в сменном рапорте
Исполнителя, подписанного представителем Заказчика, но не менее чем в размере стоимости 8 (восьми)
часов работы машины за один день.
4.4 Расчеты сторон производятся следующим образом:
- Заказчик, по согласованию с Исполнителем, вносит по отдельно выставленному счету авансовый
платеж в размере 100% предварительной оплаты.
- В случае переработки техники или недостаточности суммы произведенной предварительной оплаты,
расчет за фактически оказанные услуги производится на основании актов выполненных работ/оказанных
услуг, или УПД ( универсальный передаточный документ) в срок не превышающий 3 (Три) календарных
дня, с даты оказания услуг.
4.5
Стороны вправе согласовать иные (особые) условия оплаты путем подписания дополнительного
соглашения к Договору.
4.6
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.7
В случае нарушения сроков оплаты, Исполнитель
вправе в одностороннем порядке
приостановить исполнение своих обязанностей по Договору до момента полного погашения Заказчиком
задолженности.
5. Ответственность сторон
5.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором, а при отсутствии указания на ответственность в Договоре –
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2
В случае нарушения сроков оплаты Услуг по настоящему Договору, Исполнитель вправе начислить
и взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки. В случае нарушения сроков оказания Услуг по настоящему Договору, Заказчик вправе
начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от суммы, не оказанных услуг в
соответствии с Заявкой , за каждый день просрочки.
Исполнитель_______________
Заказчик______________
3
5.3
За нарушение сроков оплаты за оказанные услуги более чем трёх банковских дней, Исполнитель
вправе после уведомления Заказчика, приостановить работу Техники, и это будет рассматриваться как
простой по вине Заказчика, который подлежит оплате в полном объеме.
5.4
Заказчик возмещает Исполнителю все убытки, связанные с потерей или повреждением Техники, а
также возмещает ущерб, причиненный третьим лицам, в результате использования Техники в пределах
строительной площадки, если не будет доказано, что ущерб возник по вине Исполнителя.
5.5
Заказчик несет ответственность за соблюдение правил по охране окружающей среды, по технике
безопасности, а также при работе вблизи линий электропередач и в местах с наличием подземных
коммуникаций.
5.6
Заказчик несет ответственность за наличие всех необходимых для проведения работ разрешений и
согласований.
5.7
В случае простоя Техники Исполнителя по вине Заказчика, последний оплачивает неустойку в
соответствии со тарифами на оказание услуг согласно п.п. 4.1 в зависимости от вида используемой Техники
за каждый день простоя.
5.8
Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого
из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К
обстоятельствам непреодолимой силы в рамках настоящего Договора Стороны относятся: наводнение;
землетрясение; прочие стихийные бедствия; война или военные действия; законодательство РФ и
нормативные акты г. Санкт-Петербурга.
6.2
Обязанность доказывания обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей
свои обязательства.
6.3
Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действий обстоятельств
непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1.
Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров.
7.2
Стороны обязуются отвечать на все письменные обращения и претензии в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента получения такого письменного обращения или претензии.
7.2
В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. Срок действия и расторжение договора
8.1
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания его
уполномоченными представителями Сторон и действует до «__» __________ 20___ года.
8.2
Действие настоящего Договора продлевается на 1 (один) год на тех же условиях, если ни одна из
Сторон не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора не заявит о своем
намерении прекратить его действие.
8.3
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
8.4
Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора допускается в случаях и в порядке,
предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1
Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют
юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и
скреплены печатями.
9.2
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
Исполнитель_______________
Заказчик______________
4
лицам без согласия другой Стороны.
9.3
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны, она должна письменно
уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений.
9.4
Все уведомления или требования, а также любая иная информация, относящиеся к данному Договору,
могут быть направлены с помощью доступных средств связи с получением подтверждения по адресам,
указанным в главе 10 настоящего Договора. Факсовая переписка имеют полноценную юридическую силу.
9.5
В случае застревания Техники в топком, вязком грунте на объекте, вытаскивание механизма
производится силами Исполнителя за счет Заказчика, за исключением случаев, когда это произошло по
вине сотрудников Исполнителя.
9.6
В случае если Сторонами устно ( по средствам телефонной связи) согласовано изменение сроков
выполнения работ, и/или пересмотрены договорные цены, направление Исполнителем счета-оферты и
принятие Заказчиком работ/услуг с подписанием рапортов, считается услугой оказанной надлежащим
образом.
9.7
Стороны пришли к соглашению и гарантируют, что лица, подписавшие акт выполненных работ,
рапорта, со стороны Исполнителя, а равно со стороны Заказчика, имеют полномочия и права подписывать
документы, оказывать и принимать услуги в соответствии с должностными обязанностями и иными
распоряжениями Сторон, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от
любой из сторон, возникающее после подписания Акта выполненных работ, рапорта, не являются
основанием для неисполнения обязательств по договору полностью, или в какой-либо части.
9.8 Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.9
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: ООО «МАРШАЛ»
Адрес местонахождения: 192283, СанктПетербург, ул. Купчинская, д.26 Лит
А.пом.3-Н.
Адрес для корреспонденции: 192236,
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, БЦ
«Софийская 14»,(Ленинец) офис № 303
Тел/факс: 320-72-37, 320-22-21
e-mail: info@marshalspb.ru
ИНН/КПП 7816480040/781601001
ОГРН 1107847007586
ОКПО 64237998
ОКАТО 40296566000
Расчетный счет № 40702810855110000613
В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО
"СБЕРБАНК РОССИИ"
К/сч. 30101810500000000653
БИК 044030653
Расчетный счет № 40702810000000019173
В ОАО «ПСКБ» г. Санкт-Петербург
К/сч. 30101810000000000852
БИК 044030852
Заказчик:
____________________/ Марьясов К.И./
_________________/_________________/
Исполнитель_______________
_
Заказчик______________
5