Договор на двери юр_л

Д О Г О В О Р № _____________
г. Москва
Типовая Договорная форма № 5Т (юр. л.),
утвержденная Подрядчиком 01.11.2013 г.
«_____»________________201___ г.
ООО «Тристан», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________________, действующего на
основании
Доверенности
№_________
от
___________________201___г.,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________,
именуем_____
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_______________________________________ действующ_____ на основании__________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разместить заказ на изготовление металлического дверного блока
(далее – МДБ) у 3-го лица и установить (смонтировать) МДБ в помещении, расположенном по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________,а
Заказчик обязуется принять результат этой работы и оплатить его на Договорных условиях.
1.2. Срок выполнения заказа на изготовление МДБ, конструкция и габариты МДБ, типы замков, отделки и комплектации МДБ
установочными изделиями (фурнитурой), а также цены этих изделий и другие необходимые сведения указываются в Сметекомплектации (Приложение №1), подписанной Сторонами, и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Договорная цена. Порядок Договорных расчетов
2.1.
Стороны установили Договорную цену в размере ___________________(_______________________________
__________________________________________________________) руб., которая образуется из цены МДБ и цены указанной в
Смете-комплектации Подрядной работы по доставке и установке (монтажу) МДБ.
2.2. Для размещения платного заказа на изготовление МДБ, Заказчик уплачивает Подрядчику всю Договорную цену
предварительно, в полном объеме в течение 10 (десяти) банковских дней после заключения
Договора и выставления
Заказчику соответствующего счёта. Неуплата или просрочка уплаты влечет приостановление выполнения Сторонами
Договорных обязательств без применения к ним штрафных санкций – для разрешения Подрядчиком вопроса о возможности
исполнения этих обязательств на прежних или новых условиях, либо о их полном прекращении, с возвратом Заказчику
поступившего от него просроченного аванса.
3. Права и обязанности Сторон Договора
3.1. Подрядчик обязан:
а) разместить заказ на изготовление и приобретение МДБ у 3-го лица, с несением перед Заказчиком ответственности
за качество и срок изготовления МДБ;
б) доставить МДБ к месту монтажа, подготовить соответствующий дверной проем к установке (монтажу) МДБ и
установить (смонтировать) МДБ своими силами и средствами за счет Заказчика по адресу, указанному в п.1.1. Договора;
в) проверить с участием Заказчика (его представителя) работу смонтированного МДБ и дать Заказчику (его
представителю) необходимые устные и письменные пояснения (Правила) об особенностях эксплуатации МДБ;
г) устранить за свой счет недостатки Подрядной работы (МДБ), обнаруженные Заказчиком во время ее приемки, а
также в период Договорного гарантийного срока.
д) подписать со своей стороны неотъемлемый от Договора Акт сдачи-приемки Договорной работы (Приложение № 2).
3.2. Заказчик обязан:
а) обеспечить свое присутствие или присутствие своего уполномоченного представителя при выполнении Подрядной
работы и подписании Акта сдачи-приемки Договорной работы (Приложение № 2);
б) создать необходимые условия для производства Подрядной работы, а именно: временно убрать из
соответствующего помещения мебель (имущество), мешающие этой работе; укрыть неубранную мебель (имущество) от пыли;
в) обеспечить: возможность беспрепятственного приближения автотранспорта с МДБ к соответствующему подъезду на
расстояние, не превышающее 10 метров; доступ установщиков Подрядчика в грузовой лифт для свободного перемещения МДБ
к месту монтажа; временное удаление всякого движимого имущества, мешающего выполнению Подрядной работы; полное и
своевременное урегулирование своих разногласий с 3-ми лицами, включая соседей, в связи с предстоящим монтажом МДБ;
г) обеспечить Подрядчика в течение выполнения Договорной работы: электроэнергией (предоставить возможность
подключения электроинструмента к действующей электророзетке (220В, предохранитель 16А, мощность 3,5 кВт),
расположенной в непосредственной близости от места установки МДБ), светом, водой, туалетным помещением;
д) предупредить Подрядчика до начала выполнения Договорной работы о наличии в месте будущей установки МДБ
каких-либо инженерных устройств и/или коммуникаций (водопроводных труб, скрытой электропроводки и т.д.);
е) выполнить в полном объеме и с надлежащим качеством работы, отнесенные к ведению Заказчика и указанные в
Приложении № 1;
ж) подписать со своей стороны неотъемлемый от Договора соответствующий акт сдачи-приемки результата
Договорной работы (Приложение №2).
4. Ответственность Сторон Договора
4.1. Односторонний отказ от исполнения Договорных обязательств и одностороннее изменение условий Договора не
допускаются. Договорные обязательства Сторон прекращаются после их надлежащего исполнения.
4.2. При несоздании Заказчиком условий, указанных в п.3.2. «б-д» Договора, Подрядчик вправе создать их своими силами за
счет Заказчика по действующим у Подрядчика расценкам или отказаться от установки МДБ без применения штрафных санкций к
последнему за вынужденное увеличение договорных сроков.
Повторный выезд Подрядчика к Заказчику по вине последнего для установки МДБ производится за счет Заказчика с оплатой
в размере, эквивалентном базовой стоимости доставки.
4.3. В случае невыполнения Подрядной работы или просрочки ее выполнения, неприемки или просрочки приемки этой
работы, неуплаты или просрочки уплаты Договорной цены или цены, фактически выполненной Подрядной работы, правомочная
сторона Договора вправе требовать от другой его стороны уплаты пеней в размере 3% цены Подрядной работы, или в размере 0,3%
от Договорной цены за каждый день нарушения соответствующего обязательства, но не более 10% Договорной цены.
Уплата пеней не освобождает Стороны от надлежащего исполнения Договорных обязательств.
5. Особые условия Договора
5.1. Подрядчик гарантирует возможность нормальной эксплуатации МДБ в течение __- месячного гарантийного срока.
Правила пользования МДБ и условия гарантийного обслуживания отражены в Приложение № 3.
Этот срок не распространяется на случаи: а) установки МДБ или выполнения иных работ, связанных с МДБ, силами и средствами
Заказчика и/или 3-го лица, привлеченного Заказчиком; б) невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком Правил пользования
МДБ, нарушения иных Договорных обязательств.
5.2. Право собственности на МДБ переходит от Подрядчика к Заказчику после полной оплаты МДБ и выполненной Подрядной работы.
В случае необоснованного уклонения Заказчика (его представителя) от приемки результата Подрядной работы, риск случайного повреждения
или гибели этого результата (МДБ) переходит к Заказчику с даты, когда такая приемка должна была состояться.
5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Договорного обязательства необходимой формой соответствующего
обращения Стороны является письменная Претензия (Требование) и письменный Ответ на нее.
5.4. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика недостатков Подрядной работы (МДБ), не являющихся скрытыми,
если недостатки оговорены в соответствующем Акте сдачи-приемки. Присутствие представителя Заказчика, подписавшего соответствующий
Акт сдачи-приемки с оговоркой недостатков Подрядной работы (МДБ), при рассмотрении соответствующей Претензии обязательно.
5.5. Ответственность за повреждение и негативные последствия повреждения каких-либо инженерных устройств и/или коммуникаций
(водопроводных труб, скрытой электропроводки и т.д.) в месте установки МДБ несёт Заказчик, если он до начала выполнения Договорной
работы не предупредил Подрядчика о наличии названных устройств в любой однозначно понимаемой форме.
Не является недостатком Договорной работы и не влечет ответственности Подрядчика возможное образование сколов, трещин и/или
некоторого осыпания облицовочного материала стены, пола или потолка в непосредственной близости к соответствующему дверному проему
при его расширении или производстве иных необходимых действий в рамках Договора.
По соглашению Сторон, Подрядчик может производить видео или фотосъемку всей или части Договорной установочной работы без
права передачи результата этой съемки 3-м лицам для внедоговорных целей.
5.6. Исполнение Подрядчиком Договора осуществляется в три этапа: а) Размещение заказа на изготовление МДБ 3 (третьим) лицом,
б) Выполнение предпродажной подготовки МДБ для отгрузки Заказчику; в) монтаж МДБ Подрядчиком. Монтаж МДБ осуществляется в день,
предварительно согласованный с Заказчиком, в течение 5 рабочих дней, исчисляемых от даты готовности МДБ к отгрузке, указанной в Сметекомплектации. Подрядчик не несет ответственности за нарушение срока монтажа (простой) в случае если уличная температура в месте
производства монтажных работ ниже -8˚С при этом монтируемый МДБ наружной частью соприкасается с улицей.
5.7. В случае невозможности установки двери по вине Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после срока, указанного в Сметекомплектации, Подрядчик вправе сдать МДБ на ответственное хранение, а по истечение 90 календарных дней хранения реализовать МДБ 3-му
лицу с возвратом Заказчику полученных от него денежных средств за вычетом понесенных Исполнителем при исполнении настоящего
договора убытков, а так же складских расходов в размере 300 (трехсот) рублей за каждый день хранения МДБ после нарушенного срока
установки. В случае отсутствия у сторон взаимных претензий и подписания дополнительного соглашения о расторжении договора, убытки
(расходы) Подрядчика не могут превышать 20% от цены заказа.
5.8. Стороны могут обмениваться достоверной информацией друг с другом посредством всех видов связи, включая SMS и E-mail
сообщения, в рамках услуг, перечисленных в договоре.
5.9. Комплектация МДБ изделиями импортного производства, позволяет Подрядчику в случае резкого (более 30%) падения курса
рубля по отношению к евро, проиндексировать размер неуплаченного остатка Договорной цены. Предварительно уплаченная вся Договорная
цена изменению не подлежит.
5.10. Наличие между Сторонами невыполненных обязательств, вытекающих из другого договора, не может служить основанием для
невыполнения (задержки выполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором. Споры или разногласия, возникающие из
Договора, Стороны будут стремиться урегулировать в претензионном порядке путем достижения взаимного согласия, а при отсутствии такового разрешат спор путем обращения в Арбитражный суд г. Москвы.
5.11. Стороны констатируют то обстоятельство, что все Договорные условия, а также сведения и обозначения, содержащиеся в
Смете-комплектации полностью понятны Заказчику. При этом: а) Заказчик получил полную и достоверную информацию о МДБ и Подрядной
работе, возможных дополнительных работах в интересах Заказчика, не входящих в состав Подрядной работы, а также ознакомлен и согласен с
соответствующими: Прейскурантом Подрядчика, кодами, Правилами пользования МДБ и Перечнем допусков при изготовлении и установке
МДБ; б) солидарному с Подрядчиком Заказчику известно и понятно условие, указанное в пункте 40 Правил пожарной безопасности в РФ (утв.
Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. № 313), согласно которому запрещается устанавливать дополнительные двери или изменять направление
открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует
свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир; в) Заказчику со стороны Подрядчика была предложена
установка МДБ с внутренним типом открывания.
5.12. Если Сторонами не согласовано иное, то Подрядчик после установки (монтирования) МДБ в дверной проем: а) заполняет паз
(зазор) между коробкой МДБ и стеной дверного проема сухой смесью или монтажной пеной (при этом соответствующий материал указывается
в Смете-комплектации); б) заполнение названного паза (зазора) производится в пределах толщины дверной коробки МДБ с незначительными
погрешностями и является промежуточным действием для последующей «чистовой» отделки дверного проема; в) «чистовая» отделка
дверного проема состоит в его оштукатуривании специальной сухой смесью и/или в облицовке декоративными элементами (наличником,
порталом); г) «чистовая» отделка дверного проема может быть произведена силами и средствами Подрядчика за счет Заказчика только после
выполнения Сторонами всех Договорных обязательств, с заключением отдельного договора; д) все или часть названных в настоящем пункте
работ Заказчик вправе выполнить без участия Подрядчика за свой счет; в этом случае сам Заказчик указывается в соответствующих графах
Договорной Сметы-комплектации. (Примечание: Подрядчик не выполняет малярных, обойных, облицовочных и т.п. работ).
6. Адреса и банковские реквизиты Сторон Договора
6.1. Подрядчик: ООО «Тристан»; юридический/фактический адрес: 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 11а,
стр.14; ИНН 7728858510, р/с 40702810400000009592, ОАО «Собинбанк», БИК 044525487, к/с 30101810400000000487.
Тел/факс: (495) 956-63-66 – прием заказов; доб. 115, 122 – диспетчер.
6.2.Заказчик:_________________________________________________________________________________________________;
юридический
адрес:________________________________________________________________________________________________________
_;
фактический
адрес:________________________________________________________________________________________________________
_;
ИНН___________________;
р/с:
_____________________________
в________________________________________________________, к/с: __________________________________________, БИК
_____________________. Тел./факс: _________________________________ .
От Подрядчика:
_____________(____________________)
От Заказчика:
______________(_____________________)