1 Разработка проектной документации замены

Утверждаю
Председатель
Закупочной комиссии
ОАО «БЭСК»
______________И.Г. Газизов
«___» ______________2013 г.
Документация
по оперативной закупке на право заключения договора по лоту 2362
Разработка проектной документации на объекты капитального строительства
будущих периодов ПО «НЭС»
Уфа 2013
Оперативная закупка
№ _____ от
___________
Уважаемые господа!
ОАО «БЭСК», проводит конкурентную процедуру оперативной закупки, и в этой связи
пригласило поставщиков подавать свои предложения по оперативной закупке на право
заключения договора по лоту 2362 «Разработка проектной документации на объекты
капитального строительства будущих периодов ПО «НЭС».
1. Ведомость объемов работ:
№ п/п
1
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Разработка проектной документации замены
выключателей МКП-110 на ВЭБ-110, основных и
резервных защит ВЛ-110 Карманово 1ц, Карманово
2ц ПС 110кВ Редькино
1
2. Задание на выполнение проектных работ
№/№
п/п
Перечень основных
требований
1
Общие данные
1.1
Основание для проектирования
1.2
Стадийность проектирования
1.3
Категория сложности объекта
1.4
Источник финансирования
1.5
Сведения об участке и
планировочных ограничениях
Назначение, номенклатура и
мощность производства.
Указание о выделении
пусковых комплексов
1.6
Содержание требований
- Инвестиционная программа
ООО «Башкирэнерго» на период 2013-2016 г.г..
Проект, рабочая документация
Объект 3 категории сложности
Собственные средства
Участок расположен на территории
ПС 110 кВ Редькино
Повышение надежности электроснабжения .
2
Основные требования к проектным решениям
2.1
Основные
технические
определяющие
проекту
нормативнодокументы,
требования к



Нормы технологического проектирования
подстанций переменного тока с высшим
напряжением 35-750кВ.
СТО 56947007-29.240.10.028-2009;
Методические указания по защите
вторичных цепей электрических станций и
подстанций от импульсных помех. РД
34.20.116-93;
Общие технические требования к
микропроцессорным устройствам защиты и
2.2
Градостроительные решения,
генплан, благоустройство,
озеленение
автоматики энергосистем.
РД 34.35.310-97;
 Протокол Международной
электротехнической комиссии (МЭК) IEC
60870-5-101 или IEC 60870-5-104;
 Методические указания по устойчивости
энергосистем, утверждённые приказом
Минэнерго России № 277 от 30.06.03;
 Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» № 57 от
11.02.08г. «Об организации взаимодействия
ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» при создании
или модернизации систем технологического
управления в ЕЭС России, выполняемых в
ходе нового строительства, технического
перевооружения, реконструкции объектов
электроэнергетики»;
 Требования к автоматизированным
информационно-измерительным системам
коммерческого учёта электроэнергии
(мощности) субъекта оптового рынка
(требования к АИИС КУЭ в случае выхода
на ОРЭ);
 Постановление Правительства РФ № 87 от
16 февраля 2008 года «О составе разделов
проектной документации и требования к их
содержанию»;
 Основные требования к оформлению
проектной документации
ГОСТ Р 21.1101-2009;
 ПУЭ (действующее издание);
 ПТЭ (действующее издание);
 Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности.
 Инструкция по проектированию
противопожарной защиты энергетических
предприятий РД 153-34.0-49.101-2003
РД 153-34.0-20.262-2002.
 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита
и автоматика. Взаимодействие субъектов
электроэнергетики, потребителей
электроэнергии при создании
(модернизации) и организации
эксплуатации»
 Правила применения огнезащитных
покрытий кабелей на энергетических
предприятиях
.
2.2.1 В проекте предусмотреть благоустройство
территории.
2.2.2 Выполнить планировку ПС.
2.3
Архитектурно-планировочные
решения
2.4
Конструктивные изделия и
материалы несущих и
ограждающих конструкций
Основные технико –
экономические показатели
2.5
2.6
Технологические решения
оборудования
Определить проектом
Определить проектом
2.5.1 Существующая схема подстанции:
Номинальное напряжение – 110,35 и 6 кВ.
Количество и тип выключателя 110кВ. – 2
выключателя МКП-110М-630-20У1.
2.5.1.1 Отрытое распределительное устройство
(ОРУ) – 110кВ.
Номинальное напряжение – 110кВ.
В рабочем проекте предусмотреть:
2.6.1 Замена выключателей ОРУ-110:
2.6.1.1. На ОРУ-110кВ металлоконструкции
применить с покрытием методом горячего
оцинкования.
2.6.1.2 Произвести замену существующего
выключателя МКП-110кВ на выключатели типа
ВЭБ-110кВ климатического исполнения и
категории размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и
заменой силовых кабелей цепей обогрева и
заводки пружин;
2.6.1.3 После установки выключателя заложить в
проект заливка маслоприемника бетоном с
металлической окантовкой ;
2.6.1.4 Произвести расчет и проектирование
изготовления площадки обслуживания
выключателя.
2.6.1.5 Включить в проект обновление
оперативных наименований в ОРУ на
соответствующих выключателей;
2.6.1.6 Выполнить расчет заземляющих устройств
вновь устанавливаемого оборудования.
2.6.1.7 Предусмотреть сигнализацию снижения
давления элегаза в выключателе,
блокировка/деблокировка управления по
снижению элегаза в выключателе.
2.6.1.8 Силовые и контрольные кабели должны
быть с изоляцией, не распространяющей горение и
низким дымо-и газовыделением. Применить
контрольные кабели типа КВВГЭнг
(экранированные, негорючие). Прокладку силовых
и контрольных кабелей выполнить по разным
кабельным каналам;
2.6.1.9 Предусмотреть монтаж кабельных каналов
для раздельной прокладки контрольных и силовых
кабелей;
2.6.1.10 Предусмотреть схему кольцевания цепей
обогрева и заводки пружин смонтированных
выключателей ВЭБ-110 с привязкой к
существующей схеме;
2.6.1.11 Предусмотреть восстановление
оперативной блокировки после монтажа
выключателей;
2.6.1.12. Провести проверочный расчет
молниезащиты оборудования ОРУ.
2.6.2 Релейная защита, противоаварийная
автоматика.
2.6.2.1 Выполнить проектный расчет токов
короткого замыкания на шинах ПС на момент
ввода устанавливаемого оборудования с учетом
пятилетней перспективы.
2.6.2.2. Произвести проверку вновь
устанавливаемого оборудования на соответствие
токам короткого замыкания
(электродинамической, термической устойчивости
и вторичной нагрузке) на шинах ПС на момент
ввода и с учетом пятилетней перспективы и
уставок РЗА.
2.6.2.3.Выполнить вторичные связи нового
оборудования к существующим устройствам РЗА.
КТТ определить проектом.
2.6.2.4 В проекте произвести предварительный
расчет и выбор технических параметров настройки
устройств релейной защиты в связи с заменой
трансформаторов тока и устройств РЗА.
2.6.3. В проекте представить:
2.6.3.1.Техническое решение по замене защит,
автоматики В-110 кВ Карманово 1,2ц на ПС 110кВ
Редькино;
2.6.3.2 Принципиальные и монтажные схемы
защит и автоматики В-110 кВ Карманово 1,2ц на
ПС 110кВ Редькино;
2.6.3.3.Схемы подключения цепей заменяемых
устройств РЗА и ПА
клеммных шкафов
выключателя, панели управления, регистратора
аварийных событий, ДЗШ-110, УРОВ-110, ОВМ110, ЦС, ПА;
2.6.3.4.Кабельный журнал контрольных кабелей;
План
раскладки
контрольных
кабелей
в
существующих лотках в ГЩУ и на ОРУ-110;
2.6.3.5.Спецификацию оборудования и материалов;
2.6.3.6.Сметная документация в базисном – на
01.01.2001 г. и текущем уровне цен.
2.6.3.7. Проектный расчет параметров настройки
(уставок)
заменяемых
устройств
РЗА.
Заземляющие устройства нового оборудования.
2.6.3.3. Выполнить расчет токовых цепей с
учетом существующих защит. Выбрать сечение
жил кабеля токовых цепей.
2.6.4 В рабочем проекте предусмотреть:
2.6.4.1
Мероприятия,
обеспечивающие
электромагнитную совместимость;
2.6.4.2 В соответствии с требуемыми расчетами
предусмотреть замену на ПС 110кВ Редькино
- панелей ДФЗ-201 с ВЧ постом ПВЗУ на шкаф
защит типа ШЭ2607 083-27 Е2 УХЛ4 НПП
«ЭКРА» с ВЧ постом ПВЗУ-Е ВЛ-110кВ
Карманово 1,2ц, с заменой высокочастотного
кабеля ВЛ-110 Карманово 1,2ц;
- панелей ЭПЗ-1636 на шкаф защит типа ШЭ2607
011 Е2 УХЛ4 НПП «ЭКРА» ВЛ-110кВ Карманово
1,2ц;
2.6.4.3 Предусмотреть замену высокочастотных
заградителей ВЗ-630-0,5У1 (6шт.) на отпайках ВЛ110кВ Карманово-Редькино 1,2ц на ПС 110кВ
Лесная, ПС 110кВ Кутерем, ПС 110кВ Калегино, а
также
высокочастотных заградителей ВЗ-6300,5У1(2шт) на ПС Редькино.
2.6.4.4.
Предусмотреть
замену
фильтров
присоединения ФП-6400 (2шт) ВЛ-110 кВ
Карманово 1,2 на ПС 110кВ Редькино.
2.6.4.5 Выполнение привязок к существующему,
действующему оборудованию подстанции:
- ДЗШ-110кВ, УРОВ-110 кВ;
- регистраторам аварийных событий;
цепям
общеподстанционной
сигнализации;
- ПА;
- УПАСК.
2.6.4.6 Интеграцию шкафа защит в существующую
систему телемеханики;
2.7
Специализация
Рекультивация объекта
строительства
2.9
Энергосберегающие
мероприятия
Дополнительные требования
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Выделение пусковых
комплексов
Необходимость разработки
отдельных проектных решений
в нескольких вариантах
Выполнение научноисследовательских и
экспериментальных работ в
процессе строительства
Необходимость выполнение
демонстративных материалов
Выполнение дополнительных
экземпляров проектной
Передача электрической энергии
Определить проектом
Определить проектом.
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
3.5 Документацию по проекту в полном объеме
предоставить заказчику в трех экземплярах на
документации
бумажном носителе и в электронном виде на CD
или DVD (в формате PDF, при этом каждый том
выполняется одним файлом).
3.7
Авторский надзор
3.8
Согласование проектной
документации
3.9
Сбор исходных данных
3.10
Климатические условия
По
окончании
проектирования
в
целях
обеспечения соответствия
технологических,
архитектурно-строительных и других технических
решений необходимо предусмотреть в договоре
осуществление авторского надзора на весь период
строительства и приемки в эксплуатацию
законченного строительством объекта.
3.8.1 Проектная организация получает все
необходимые согласования и заключения со всеми
заинтересованными
сторонами
(ООО
«Башкирэнерго», ПО НЭС, и пр.) и акт
выполненных работ подписывается Заказчиком
после
согласования
проекта
со
всеми
заинтересованными сторонами.
Сбор исходных данных осуществляется проектной
организацией с выездом на объект ПО НЭС ООО
«Башкирэнерго».
3.10.1
Климатический
район
территории
строительства ПС-III
Температура окружающего воздуха:
- наиболее холодной пятидневки – минус 35 °С;
- минимальная – минус 40 °С;
- максимальная – плюс 36 °С.
- по скоростному напору ветра – II;
- по толщине стенки гололеда – II.
Климатический район: II-район по гололеду
Степень загрязненности II.
3. Требования к подрядчику:
№ п/п
Показатель
Описание
1
2
Участники должны предоставить:
копии
разрешительных
документов,
подтверждающих право на проведение работ;
- сведения о наличии опыта выполнения аналогичных
работ по характеру и объему работ в течение
последних 3-х лет по годам.
- участники должны предоставить сведения о
квалификации и опыте руководителей и технических
специалистов, которые предлагаются для выполнения
Договора.
- ИТР и кадровые рабочие должны иметь опыт
производства всех вышеперечисленных работ, иметь
стаж работ не менее 3-х лет.
- персонал Участника конкурса должен иметь
достаточную квалификацию в соответствии с
требованиями правил, предъявляемым к выполняемой
работе, иметь исправный и испытанный инструмент,
приборы, приспособления и средства защиты.
- Объемы и сроки выполнения работ Подрядчиком
должны соответствовать утверждённым графикам и
нормам времени. Подрядчик должен использовать все
необходимые
средства,
имеющиеся
в
его
распоряжении, для сокращения отставания, даже если
отставание произошло не по вине Подрядчика.
наличие
3-й
группы
допуска
по
электробезопасности для работ в электроустановках.
Требования к составлению Цена работ должна быть указана с учетом затрат на
сметной документации
транспорт, уплату налогов и других обязательных
платежей. Цена должна быть фиксированной на
протяжении всего срока действия договора и
изменению не подлежит.
В
сметных
расчетах
должны
учитываться
непредвиденные затраты в размере не более 2 %.
Квалификационные
требования к подрядчику
Оплата выполненной работы осуществляется в
течение 30 календарных дней после подписания
СТОРОНАМИ акта сдачи – приемки выполненных
работ.
3
Порядок оплаты
4
Требования к подрядчику по Работы должны быть выполнены в соответствии с
охране труда и правилам требованиями: Правил технической эксплуатации
пожарной безопасности
электрических станций и сетей РФ, Межотраслевых
правил по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок, правил пожарной
безопасности в Российской Федерации, правил
устройства электроустановок, СНиП (строительных
норм и правил), СанПиН (санитарных норм и правил),
а также требований действующих инструкций,
стандартов и норм.
5
Иные
требования
подрядчику
к - Подрядчик должен входить в саморегулируемую
организацию, основанную на членстве лиц,
осуществляющих строительство, на основании ФЗ РФ
№ 148 от 22.07.08. и иметь свидетельство о допуске к
соответствующим видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
- Наличие у Участника положительного опыта работы
с ООО «Башкирэнерго» .
- Отсутствие судебных тяжб с ООО «Башкирэнерго»
и отсутствие прецедентов с уклонением от
заключения договора.
- Наличие у исполнителя положительного опыта
выполнения аналогичных работ.
6
Номер телефона городской (34783) 69-3-42 –Вед. инженер ОКС Владимиров
и
мобильный
(в Юрий Денисович
обязательном
порядке),
электронный адрес
4. Место выполнения работ: РБ, Краснокамский р-н, н.п. Куяново., ПС «Редькино
110/35/6кВ»
1. 5.Срок начала работ: 01.10.2013 г.
2. 6.Срок окончания работ: 31.10.2013 г.
7.Требования к сроку действия оферты: 31.12.13.
8. Поставщик имеет право подать неограниченное количество коммерческих
предложений. Инициатор вправе принять только последнее коммерческое предложение.
9. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к
настоящему запросу (отсканированный вариант оригинала с синей печатью), и быть
действительным не менее чем до 31.12.2013г.
10. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи,
стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые
поставщиком.
11. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть
выражены в российских рублях.
12. Предложение должно быть подано до 25.09.2013. путем размещения на сайте
www.zakupki.bashkirenergo.ru
в разделе «Оперативные закупки». Инструкция по
размещению заявки находится на сайте в разделе «Информация».
13. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по
какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.
14. Заказчик в срок до 06.11.2013 года определит Победителя. Единственным критерием
для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии
соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего
запроса.
15. В течение 21 дня после определения Победителя Организатор закупки уведомит его
об этом, после чего будет подписан Договор поставки вышеуказанной продукции на
условиях настоящей процедуры оперативной закупки и предложения Победителя.
16. Настоящая процедура оперативной закупки не является офертой или публичной
офертой Организатора закупки. Данная процедура оперативной закупки не является
процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право отказаться от всех
полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру оперативной
закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.
Для справок обращаться:
- по техническим вопросам: Ведущий инженер ОКС ПО «НЭС» Владимиров Юрий
Денисович
Тел.: (34783) 69-3-42
e-mail: VladimirovYuD@bashkirenergo.ru
-по организационным вопросам: инженер Акмалова Алиса Фидусовна
тел.8(347) 279-76-14
Приложение.
Форма 1 Приложение к запросу на участие в оперативной закупке №___от ______
Форма 2 Анкета Участника
Форма 3 Проект договора
Форма 4 Дополнительное соглашение к договору
Форма 5 Протокол разногласий к договору
Предложения (Форма 1)
Приложение к запросу на участие в оперативной закупке с использованием БСАП №
___ от ___________
От: (наименование и местонахождение юр. лица )
ФИО, адрес физ. лица
Получив запрос на участие в оперативной закупке с использованием БСАП №
_____ от _______предлагаем ____________________________________________________
№
п/п
Наименование
работ
Ед. изм.
Кол-во
Дата
проведения
работ
Цена
единицы,
(руб.) без
НДС
Общая
сумма,
(руб.) без
НДС
1.
2.
3.
…
Итого без НДС
НДС (
%)
Всего с НДС:
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи: ________________.
Оплата поставленной продукции осуществляется ____________________.
Место поставки: _____________________.
Сроки исполнения договора: _______________________________.
Транспортные расходы __________________________.
Иные условия: _____________________________.
Данное предложение действительно до ______________.
Гарантия: _______________________________________.
С уважением,
_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________
(печать Поставщика)
Анкета Участника (форма 2)
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
1.
Наименование
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН Участника
5.
ОГРН
6.
Юридический адрес
7.
Почтовый адрес
8.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
9.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
10.
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
11.
Факс Участника (с указанием кода города)
12.
Адрес электронной почты Участника
13.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи
согласно учредительным документам
Участника, с указанием должности и
контактного телефона
14.
Фамилия, Имя и Отчество главного
бухгалтера Участника
15.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника с указанием должности и
контактного телефона
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Сведения об
Участнике
Проект договора (форма 3)
ДОГОВОР №___________
на выполнение проектно-изыскательских работ
г.Уфа
« »
2013г.
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице
, действующего на
основании
, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение проектно-изыскательских работ по
объекту:
1.2. Проектировщик обязуется выполнить и сдать Заказчику проектно-сметную документацию,
выполненную в соответствии с требованиями технического задания Заказчика (Приложение №1 к
настоящему Договору), Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной
документации и требования к их содержанию», строительных норм, правил и требованиями других
нормативных актов Российской Федерации и Республики Башкортостан.
1.3. Заказчик обязуется принять согласованную им проектно-сметную документацию и оплатить работу
Проектировщика.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет:
, в том числе НДС 18% -
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работы определены Сторонами:
Начало работ:
Окончание работ:
4. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
4.1. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных
дней после полного выполнения работ, включая устранение выявленных недостатков,
на
основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 6-ти экземплярах: в бумажном виде – 3 (три)
экземпляра, в электронном виде (формат PDF) – 3 (три) экземпляра.
5.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта приема-сдачи обязан направить
Проектировщику подписанный акт приема-сдачи документации или мотивированный отказ.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком, сторонами составляется в течение 7 дней двухсторонний
акт с перечнем необходимых доработок, сроком их выполнения.
5.4. Проектировщик имеет право досрочного исполнения своих обязательств, при котором Заказчик обязан
принять исполненное досрочно Проектировщиком и оплатить готовую продукцию с учетом досрочной ее
сдачи.
6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРОЕКТИРОВЩИКА
6.1. Проектировщик обязуется:
6.1.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания и иными исходными данными
на проектирование и Договором.
6.1.2. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком.
6.1.3. Приступить к работе только после согласования проектно-сметной документации со службой Заказчика.
6.1.4. Выполнить необходимое для проектирования предпроектное обследование.
6.1.5. По требованию Заказчика информировать последнего о ходе выполнения Работ по настоящему Договору
и оперативно информировать о проблемах, выявленных в процессе его выполнения.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при
обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения Работы;

иных независящих от Проектировщика обстоятельств, угрожающих положительным результатам и
качеству выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.1.5. Обеспечить производство Работ в соответствии с действующими нормами, техническими требованиями и
условиями, а также в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией.
6.1.6. Назначить и указать Заказчику ответственное в целом по Договору лицо, в полномочия которого входит
решение всех вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору.
В ходе выполнения Работ обеспечить проведение необходимых мероприятий по охране труда, технике
безопасности и пожарной безопасности
6.1.7. Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию в состоянии, соответствующем СНиП,
ГОСТ, сметной и действующей нормативно-технической документации согласно условиям настоящего
договора.
6.1.8. В случае некачественного выполнения работ и отклонения от норм проектирования Проектировщик
обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, определяемый сторонами.
6.1.9. Проектировщик не вправе передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия
Заказчика.
6.1.10. Проектировщик по окончании проектирования в целях обеспечения соответствия технологических,
архитектурно-строительных и других технических решений обязуется осуществлять авторский надзор на весь
период строительства и приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.
6.2. Проектировщик вправе:
6.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по договору.
6.2.2. Выполнить предусмотренные Договором работы досрочно.
7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик обязуется:
7.1.1. Передать Проектировщику в соответствии с требованиями нормативно-технических документов
исходные данные для проектирования до момента начала работ.
7.1.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Проектировщиком, в порядке, предусмотренном в
разделах 4 и 5 настоящего Договора.
7.1.3. Обеспечить допуск представителей Проектировщика на Объекты, допуск к Работам и безопасные
условия труда, доступ к местам размещения Технологического оборудования Объектов и к имеющейся
технической документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору.
7.1.4. Назначить и указать Проектировщику ответственных на Объектах и по Договору в целом лиц,
к полномочиям которых относится решение всех вопросов, связанных с Работами по настоящему Договору.
7.1.5. Обеспечить готовность Объектов к началу Работ. В случае неготовности Объектов к выполнению Работ
сроки выполнения Работ отодвигаются на количество дней, в течение которых Проектировщик не мог
приступить к Работам по причине неготовности Объектов. Под готовностью Объектов Стороны договорились
считать такое состояние помещений, инженерных систем и сетей Объектов, при котором Проектировщик, без
каких либо промедлений, препятствий и помех, сможет приступить к выполнению Работ в сроки,
определенные графиком производственных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
7.1.6. Для выполнения Проектировщиком работ на территории Объектов Заказчик обеспечивает доступ
персонала Проектировщика и привлеченных Проектировщиком субподрядных организаций доступ на Объект в
период проведения Работ в соответствии с установленными на Объекте правилами, в рабочие дни с 09:00 часов
до 18:00 часов, а в выходные дни по согласованию Сторон на основании предварительной (за 3 дня)
письменной заявки.
7.2. Заказчик вправе:
7.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Проектировщиком, не вмешиваясь при
этом в его деятельность.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.
8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Проектировщик уплачивает Заказчику неустойку
в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.
8.3. За несвоевременное исполнение договорных обязательств виновная сторона уплачивает пени в размере
1/360 ставки рефинансирования от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Однако
максимальные выплаты не могут превышать десяти процентов от общей стоимости договора.
8.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это
приведет к задержке выполнения работ, то Проектировщик имеет право на продление срока работ на
соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в
эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие
дополнительные расходы. Если у Проектировщика возникнут дополнительные расходы, вызванные
невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным
письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их
документами.
8.5. Обязанность по уплате штрафных и иных санкций возникает у виновной стороны только
в
случае предъявления к ней письменной мотивированной претензии пострадавшей стороной
и
признания виновной стороной указанных в претензии требований, а в случае не признания – с момента
вступления в законную силу решения Арбитражного суда.
8.6. В бухгалтерском и налоговом учете штрафные и иные санкции отражаются с момента фактического
поступления суммы штрафных и иных санкций на расчетный счет пострадавшей стороны.
8.7. Уплата штрафа и иных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
не
освобождает стороны от исполнения этих обязательств.
8.8. Заказчик не несет ответственность за неуплату или неполную уплату Проектировщиком
НДС в бюджет или иных отчислений, а в случае предъявления штрафных санкций в адрес Заказчика по
причине недобросовестности налогоплательщика, данные суммы уплачивает сам Проектировщик.
8.9. В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности со стороны компетентных
органов по вине Проектировщика, штрафы оплачиваются Проектировщиком, путем удержания сумм
подлежащих взысканию из стоимости работ.
8.10. Ущерб, причиненный третьим лицам или Заказчику в процессе или в результате выполнения
Проектировщиком работ по Договору (в том числе ущерб, причиненный в результате просрочки выполнения
работ Проектировщиком) подлежит возмещению Проектировщиком в полном объеме.
8.11. Ни одна из Сторон не вправе уступать или передавать иным образом третьим лицам права
и
обязанности, возникшие из настоящего Договора, без письменного согласия на то другой стороны.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
9.1. Правоотношения между Сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством РФ
и РБ.
9.2. В случае если между Сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним возникают
разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для
разрешения такого спора путем дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного
результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения
независимой экспертизы. Расходы на экспертизу несет сторона, виновная в обнаруженных нарушениях.
9.3. Не урегулированные в процессе переговоров споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Республики Башкортостан в установленном порядке.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату работы был нанесен значительный, по
мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону,
после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ,
которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать
процедуру расторжения договора.
10.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно
настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств
по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
11.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае
необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение,
обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:
- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;
- исключить или включить некоторую указанную работу.
11.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Проектировщик приступает
к их выполнению после согласования Сторонами и подписания соответствующего дополнительного
соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется
дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего
Договора.
11.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные
настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в
виде дополнительного соглашения.
11.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Заказчика при условии
письменного уведомления Проектировщика. В связи с досрочным расторжением Договора по инициативе
Заказчика, фактически выполненные Проектировщиком работы должны быть оплачены Заказчиком.
11.6. Досрочное расторжение договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме.
12.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
года.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
14.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов, приложений и т.п.) к нему конфиденциальны и
не подлежат разглашению, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
14.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и
приложений к нему.
15. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Директор
ПРОЕКТИРОВЩИК
Директор
_____________________
______________________
М.П.
М.П.
Дополнительное соглашение к договору (форма 4)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору № …/... от ……………2012 года
г. Уфа
«___»___________ 2012 г.
________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора
«_____________ - ____________________________, действующего на основании доверенности
с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ст.
450 ГК РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Изменить п. __________ Договора. Изложить в следующей редакции:
«_________________________________».
2. Условия вышеуказанного Договора, не урегулированные настоящим дополнительным
соглашением, остаются в первоначальной редакции.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу с момента его
подписания.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из
сторон, имеющих равную юридическую силу.
«ЗАКАЗЧИК»
_____________/…………………/
«ПОДРЯДЧИК»
____________/………………/
Протокол разногласий к договору (форма 5)
Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
№ пункта проекта
Исходные
Предложения
Примечания,
п/п Договора
формулировки
Участника
обоснование
1.
2.
3.
…
№
п/п
1.
№ пункта проекта
Договора
«Желательные» условия Договора
Исходные
Предложения
формулировки
Участника
Примечания,
обоснование
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению:
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или
предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или
предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным
проектом Договора».