Согласовано: Утверждаю: ____________________А.В. Плешков

Согласовано:
Утверждаю:
____________________А.В. Плешков
___________________ Д.В. Николаев
Начальник правового отдела администрации
муниципального района
___________________ В.И. Кошманов
Начальник муниципального бюджетного
учреждения «Управление жилищнокоммунального хозяйства Нязепетровского
муниципального района Челябинской области»
Исполняющий обязанности
Глава Нязепетровского муниципального
района
«_____»________________2012 г
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сетей электроснабжения ВЛ – 10 кВ
с. Шемаха – пос. Сказ Шемахинского сельского поселения Нязепетровского района
Челябинской области»
Реестровый номер торгов: № 6 -Э/12
Заказчик: муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства Нязепетровского муниципального района Челябинской области».
Уполномоченный орган: управление экономического развития администрации
Нязепетровского муниципального района.
г. Нязепетровск, 2012 год
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 6-Э/12
1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.
2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru
3. Уполномоченный орган:
Наименование – управление экономического развития администрации Нязепетровского
муниципального района.
Почтовый адрес – 456970 Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6.
Место нахождения – 456970 Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6.
Адрес электронной почты – econotdelnzp@mail.ru
Тел/факс – (35156) 334-40.
Контактное лицо – Фирсанова Людмила Викторовна, тел.: (35156) 334-40.
4. Муниципальный заказчик:
Наименование – муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства Нязепетровского муниципального района Челябинской области»
Почтовый адрес – 456970 Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 3
Место нахождения – 456970 Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 3
Адрес электронной почты: www.munzpugkh@yandex.ru
Тел/факс (35156) 319-81.
Контактное лицо – Кошманов Валерий Иванович, тел. (35156)337-78.
5. Предмет муниципального контракта:
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сетей электроснабжения ВЛ – 10 кВ
с. Шемаха – пос. Сказ Шемахинского сельского поселения Нязепетровского района
Челябинской области»
6. Количество (объем) оказываемых услуг: выполнение работ, в соответствии со сметной
документацией.
7. Место оказания услуг: 456991 Челябинская область, Нязепетровский район, от с. Шемаха
до пос. Сказ.
8. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000,00 руб.
9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме: 03 июля 2012 г. в 17.00м.
10. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме: 04 июля 2012 г.
11. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 09 июля 2011 г.
Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
Номер извещения:
Краткое наименование аукциона :
0169300020312000106
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сетей
электроснабжения ВЛ – 10 кВ с. Шемаха – пос. Сказ
Шемахинского сельского поселения Нязепетровского района
Челябинской области»
Открытый аукцион в электронной форме
Способ размещения заказа:
Открытый аукцион в электронной форме
будет проводиться на электронной
http://www.sberbank-ast.ru
площадке в сети Интернет по
следующему адресу:
Уполномоченный орган
Наименование:
Администрация Нязепетровского муниципального района Челябинской области
Место
Российская Федерация, 456971, Челябинская обл, Нязепетровский р-н, Нязепетровск г,
нахождения:
Свердлова, 6, Российская Федерация, 456971, Челябинская обл, Нязепетровский р-н, Нязепетровск г,
Почтовый адрес:
Свердлова, 6, Контактная информация
Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом
Почтовый адрес:
Адрес электронной
почты:
Телефон:
Факс:
Контактное лицо:
Дополнительная
информация:
Предмет контракта
Полное наименование
аукциона (предмет
контракта):
Начальная (максимальная)
цена контракта:
Классификация товаров,
работ, услуг:
Заказчики:
Российская Федерация, 456971, Челябинская обл, Нязепетровский р-н,
Нязепетровск г, Свердлова, 6, econotdelnzp@mail.ru
+7 (35156) 33440
+7 (35156) 33440
Фирсанова Людмила Викторовна
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сетей электроснабжения
ВЛ – 10 кВ с. Шемаха – пос. Сказ Шемахинского сельского поселения
Нязепетровского района Челябинской области»
1 500 000,00 Российский рубль
4530014 Прокладка сетей электроснабжения [4530151] - [4530161]
Место нахождения: Российская Федерация, 456970,
Челябинская обл, Нязепетровский р-н,
Нязепетровск г, Свердлова, 3, Почтовый адрес: Российская Федерация, 456970,
Челябинская обл, Нязепетровский р-н,
Нязепетровск г, Свердлова, 3, Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500
000,00 Российский рубль
Количество поставляемого товара, объёма
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление выполняемых работ, оказываемых услуг:
жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского выполнение работ, в соответствии со сметной
документацией
муниципального района Челябинской области"
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг: 456991 Челябинская область,
Нязепетровский район, от с. Шемаха до пос. Сказ.
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг: до 01 октября 2012 года
Обеспечение заявки:
Размер обеспечения: 7 500,00 Российский рубль
Обеспечение исполнения контракта: не требуется
Иная информация:
Информация о документации об аукционе
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.zakupki.gov.ru
Информация об аукционе
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме (по местному времени)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени):
Опубликовано:26.06.2012
03.07.2012
17:00
04.07.2012
09.07.2012
Информационная карта документации об аукционе в электронной форме
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», далее Закон
№
Наименование пункта
Текст пояснений, информация
п/п
1.
Наименование –Управление экономического развития
Нязепетровского муниципального района.
Почтовый адрес - 456970 г. Нязепетровск, ул. Свердлова,6
Уполномоченный орган
Место нахождения – Нязепетровск, ул. Свердлова,6.
Адрес электронной почты – eсonotdelnzp@mail.ru
Тел/факс - (351-56) 3-34-40.
Контактное лицо – Фирсанова Людмила Викторовна, тел (351-56) 334-40
2.
Наименование – муниципальное бюджетное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского
муниципального района Челябинской области»
Почтовый адрес - 456970 г. Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.
Свердлова,3
Муниципальный
Место нахождения – 456970 Челябинская область, г. Нязепетровск,
заказчик
ул. Свердлова,3.
Адрес электронной почты – E-mail: : www.munzpugkh@yandex.ru
Тел/факс – (351-56) 3-38-78, 3-19-81
Контактное лицо – Кошманов Валерий Иванович , тел: (351-56) 3-3878
3.
Предмет контракта,
объем выполняемых
работ
4.
5.
Место проведения
открытого аукциона в
электронной форме
Требования,
установленные
заказчиком,
уполномоченным
органом, к качеству
работ, требования к их
безопасности,
требования к результатам
работ и иные показатели,
связанные с
определением
соответствия
Предмет контракта:
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сетей
электроснабжения ВЛ – 10 кВ с. Шемаха – пос. Сказ
Шемахинского сельского поселения Нязепетровского района
Челябинской области»
Количество (объем) выполняемых работ – выполнение работ, в
соответствии со сметной документацией.
Электронная площадка на сайте в сети Интернет по адресу
www.sberbank-ast.ru
В соответствии с требованиями, приложенными к информационной
карте аукционной документации и сметной документацией
(приложения к контракту)
выполняемых работ
потребностям заказчика
6.
Место, условия и сроки
(периоды) выполнения
работ
Место выполнения работ: 456991
Челябинская
Нязепетровский район, от с. Шемаха до пос. Сказ.
область,
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом контракта
Срок выполнения работ: со дня подписания муниципального
контракта всеми сторонами до 01 октября 2012года.
7.
8.
9.
Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления гарантий
качества
Форма торгов
Начальная
(максимальная) цена
Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракт:
источники информации
и расчет.
10.
11.
12.
13.
14.
Форма, сроки, порядок
оплаты
Источник
финансирования
Порядок формирования
цены контракта
Валюта,
используемая
для формирования цены
контракта и расчетов с
поставщиком
Порядок
применения
официального
курса
иностранной валюты к
рублю
Российской
Федерации,
установленного
Центральным
банком
Российской Федерации и
используемого
при
оплате
заключенного
Открытый аукцион в электронной форме.
*Открытый аукцион в электронной форме проводится в
соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
1 500 000,00 рублей
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был избран
ресурсный (сметный) способ в соответствии с методикой,
утвержденной постановлением Губернатора Челябинской области от
09.12.2010 г. № 408 «Об утверждении начальной (максимальной)
цены государственного контракта при размещении заказов на
поставки товаров выполнение работ, оказание услуг, для
государственных нужд Челябинской области» и составлены сметы,
сводный сметный расчет на заявленный объем оборудования и работ.
В качестве источника информации для составления сметной
документации являлись базовые территориальные
единичные
расценки (ТЕРы), действующие нормативы накладных расходов,
нормы прибыли, ставки НДС и иные элементы для составления смет,
а также индексы перевода базовых цен в текущие
По факту выполненных работ согласно актов КС-2, КС-3
Областной бюджет
С учетом всех затрат, связанных с исполнением контракта, в том
числе на материалы, оборудование, уборку мусора, транспортные
услуги, страхование, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и
других обязательных платежей
Рубль Российской Федерации
Порядок не установлен
15.
16.
контракта.
Величина
начальной
контракта
аукциона")
понижения
цены
("шаг
Требования
к
содержанию и составу
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов
начальной (максимальной) цены контракта.
В случае, если при проведении открытого аукциона в
электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится
открытый аукцион в электронной форме на право заключить
контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме
проводится путем повышения цены контракта исходя из положений
Федерального закона 94-ФЗ о порядке проведения открытого
аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:
1) открытый аукцион в электронной форме проводится до
достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
2) в случае проведения открытого аукциона в электронной
форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе
подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы
сделки для такого участника размещения заказа, указанной в
содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших
аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или
о совершении по результатам открытых аукционов в электронной
форме сделок от имени участника размещения заказа.
В случае, если при проведении открытого аукциона в
электронной форме цена контракта снижена до нуля, и проводился
открытый аукцион в электронной форме на право заключить
контракт, победителем открытого аукциона в электронной форме
признается участник открытого аукциона, который предложил
наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом
аукционе которого соответствует требованиям документации об
открытом аукционе.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
должна состоять из двух частей:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна содержать следующие сведения:
согласие, в том числе означающее согласие на использование товара,
указание на товарный знак которого содержится в документации об
открытом аукционе,
или согласие, указание на товарный знак предлагаемого для
использования товара и конкретные показатели этого товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, если
участник размещения заказа предлагает для использования товар,
который является эквивалентным товару, указанному в
документации об открытом аукционе в электронной форме.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна содержать следующие документы и
сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного
телефона,
идентификационный
номер
налогоплательщика;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для Участника размещения
заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг
являющиеся предметом контракта, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе,
17.
Инструкция
по
заполнению заявки на
участие
в
открытом
аукционе в электронной
форме
обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта не превышает
максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об
одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для
аккредитации Участника размещения заказа на электронной
площадке.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме участника размещения заказа должна содержать
согласие, в том числе означающее согласие на использование товара,
указание на товарный знак которого содержится в документации об
открытом аукционе,
или согласие, указание на товарный знак предлагаемого для
использования товара и конкретные показатели этого товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, если
участник размещения заказа предлагает для использования товар,
который является эквивалентным товару, указанному в
документации об открытом аукционе в электронной форме.
18.
Обязательные
требования к участникам
размещения
заказа
установленные
в
соответствии с ч.1 ст. 11
Закона
Предложение
участника
(сведения
о
монтируемом
оборудовании)) не должно содержать двойных предложений,
неоднозначных предложений, слов "или эквивалент", «не менее», «не
более».
1.
Соответствие участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:
не установлено
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в аукционе.
19.
20.
Требования к участникам
размещения
заказа
установленные
Заказчиком,
Уполномоченным
органом в соответствии с
ч. 2 ст.11 Закона.
Дата и время окончания
срока подачи заявок на
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа
считается соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не
принято.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»
реестре
недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения
заказа
03 июля 2012г. 17.00ч.
участие
в
открытом
аукционе в электронной
форме.
21.
22.
23.
24
Место, день и время
начала
рассмотрения
заявок на участие в
аукционе
Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие
в
открытом
аукционе в электронной
форме.
Дата
проведения
открытого аукциона в
электронной форме
Размер
обеспечения
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее
участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в
открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи
заявок.
Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
456970 Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 6,
актовый зал администрации Нязепетровского муниципального
района.
День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме.
04 июля 2012г.
09 июля 2011г.
Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме
устанавливается оператором электронной площадки.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме установлено в размере 0,5% начальной
(максимальной) цены контракта.
Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
равной мере распространяется на всех участников размещения
заказа.
Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при
наличии на счете участника размещения заказа, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах,
денежных средств (в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11)
в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной
документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Срок, в течение которого В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении
победитель
аукциона заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
должен подписать проект государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ)
(доработанный
проект)
государственного
контракта
26.
Участники вправе предлагать на аукцион только весь объем работ по данному аукциону
27.
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения
направляются участником размещения заказа в форме электронных документов.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения
заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника размещения заказа.
Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные
оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона
№ 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации.
Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданскоправовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд соответствующих заказчиков.
Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный
заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд.
25
Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени
бюджетного учреждения.
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГОСЭКСПЕРТИЗА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
2011
г.
УТВ
ЕРЖ
ic
ДАЮ
управления С.А.
Кочкин
июня
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1293-КР- 244 Взамен заключения № 400-КР/1- 244 от!6.03.2011г
по стоимости капитального ремонта сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ
с. Шемаха - п. Сказ Шемахинского сельского поселения
Нязепетровского района Челябинской области.
1.Заказчик - Администрация Шемахинского сельского поселения Нязепетровского района
Челябинской области.
2.Источник финансирования - средства заказчика.
3.Основание для проверки -.заявления Заказчика о проведении государственной
экспертизы № 22 от 02.02.2010, договор № 244 от 07.02.2011 г. документации
на ремонт сетей электроснабжения ВЛ-ГО кВс. Шемаха - п. Сказ Шемахинского сельского
поселения Нязепетровского района Челябинской области.
4.Материалы, представленные на экспертизу:
4.1.Акт от 20.12.2010г. обследования технического состояния ВЛ- 10 кВ с. Шемаха п. Сказ Шемахинского сельского поселения Нязепетровского района Челябинской
области, утверждённый Начальником управления ЖКХ Администрации Нязепетровского
муниципального района В.И. Кошмановым и Главой Шемахинского сельского поселения
П.А.Отставновым.
4.2.Дефектная ведомость на капитальный ремонт ВЛ- 10 кВ с. Шемаха - п.Сказ
Шемахинского сельского поселения Нязепетровского района Челябинской области,
утверждённая Главой Шемахинского сельского поселения П.А.Отставновым.
4.3.Технический паспорт № 6873 на электрические сети ВЛ-10 кВ от 41 опоры с. Шемаха
до ТП 932 п. Сказ Нязепетровского района Челябинской области.
4.4.Локальная смета на капитальный ремонт сетей электроснабжения в сумме481,311 тыс. руб., составленная ТСНБ-2001, в текущем уровне с НДС в сумме 2040,768 тыс. руб.
5. Результаты экспертизы.
Заказчик совместно с Проектировщиком откорректировал документацию:
5.1. Пред ставлен ситуационный план трассы ВЛ-10кВ и дефектная ведомость.
5.2.Схема фидера №7 выполнена: проводом ЗАС-50 протяжённостью 5880п.м.
5.3.Потери напряжения в ВЛ-10кВ по магистрали от ПС «Шемаха» до ТП-932 в п. Сказ
Ли =1,02%.
5.4. Количество провода АС-50 пересчитано: 5,88км х 3 х 1,1=19,4км.
5.5. Выполнен чертёж заземляющего устройства опор: с разъединителем R=10 Ом
21_50х5мм2 длиной 5п.м.,сталь полосовая 5хЗОмм2 длиной 5п.м.
5.6. Локальная смета пересчитана ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».
Результаты сведены в таблицу №1:
Таблица № 1
№ п/п
Наименование объема, работ
Сметная стоимость ремонтно-строительных работ,
тыс. руб.
Представлена
Рекомендована
ТСНБТекущий
ТСНБТекущий
2001 Без
уровень С
2001 Без
уровень. С
НДС
НДС
НДС
НДС
Ремонт сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ
с. Шемаха - п. Сказ Замена ж/б опор - 84
шт, провода А на провод АС
протяжённостью 5880 п. м, заземления
опор, разрядников, разъединителей.
476,074
2018,564
Технического надзора 1,1%
5,237
22,204
Итого (с учётом технического надзора 1,1%) 481,311
2040,768
417,624
4,594
422,218
6. Вывод.
ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» рекомендует считать стоимость работ
по капитальному ремонту сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ с. Шемаха- п. Сказ
Шемахинского сельского поселения Нязепетровского района Челябинской области
1677,953
18,457
1696,410
в соответствии с показателями, приведёнными в таблице №1.
Рекомендованная стоимость работ в текущем уровне цен рассчитана ресурсным методом.
Стоимость ресурсов принята по состоянию на 4-й квартал 2010 года согласно
постановлению № 33/1 от 22.10.2010г. ГК «Единый тарифный орган Челябинской
области».
Понижающие коэффициенты к нормативам накладных расходов и сметной прибыли,
установленные письмами Минрегионразвития РФ от 06.12.2010г. № 41099-КК/08
и от 21.02.2011г. №3757-КК/08, настоящим Заключением не учтены.
Начальник отдела (электротехническая часть)
А.Б. Зайцев
Главный специалист
Т.Л. Воронова
Согласовано
Начальник МБУ «Нязепетровское УЖКХ"
____________________ В.И. Кошманов
«___» «___________» 2012г
Утверждаю
Первый зам. главы Нязепетровского
муниципального района
________________ А.В. Плешков
«___» «_____________» 2012г
Техническое задание










1. Наименование объекта:
«Капитальный ремонт сетей электроснабжения В Л-10 кВ
с.Шемаха п.Сказ
Шемахинского
сельского
поселения
Нязепетровского
района
Челябинской области»
2. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность: Муниципальное бюджетное
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского муниципального
района Челябинской области»
3. Вид
строительства
(новое
строительство,
реконструкция,
расширение,
техническое перевооружение, консервация, ликвидация): капитальный ремонт
4. Сведения о стадийности (этапе работ), срок строительства: до 01.10.2012г.
5. Характеристика
проектируемых
и
реконструируемых
предприятий
(геотехнические категории объектов), уровни ответственности зданий и сооружений (по
ГОСТ 27751-88):
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок
одностоечные 46 шт.
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок
одностоечные с одним подкосом 13 шт.
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности 19,4 км.
Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через автодороги 3 шт.
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций 680 м.
Установка разрядников 2 компл.
Установка разъединителей 3 компл.
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных 13 шт.
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных 46 шт.
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 19,4 км.
6. Дополнительные требования: наличие допуска СРО к данным видам работ
7. Сведения о раннее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях,
данные о
наблюдавшихся
в районе объекта
строительства (на площадке, трассе)
осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений (деформациях и
аварийных ситуациях): данные отсутствуют
8. Наименование и местонахождение организации заказчика, фамилия, инициалы
и номер телефона (факса) ответственного его представителя:
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Нязепетровского муниципального района Челябинской области»
456991 Челябинская область, Нязепетровский район, г. Нязепетровск, ул. Свердлова д.3
Кошманов Валерий Иванович – начальник МБУ «Нязепетровское УЖКХ»
Тел. (835156) 319-81, (835156) 338-78
Специалист отдела ЖКХ
Н.Е. Морозов
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № _
на выполнение работ по объекту:
«Капитальный ремонт сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ
с. Шемаха – п. Сказ Шемахинского сельского поселения Нязепетровского района Челябинской
области»
г.Нязепетровск
«__»_______ 2012 г.
Муниципальное бюджетное
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Нязепетровского муниципального района Челябинской области», именуемое в дальнейшем
«Муниципальный заказчик» в лице начальника Кошманова Валерия Ивановича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Генеральный подрядчик» («Подрядчик»), в лице _______________________,
действующего на основании ____________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт» о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1.Предметом настоящего контракта является осуществление «Сторонами» совместных скоординированных действий по выполнению муниципального заказа по объекту:
«Капитальный ремонт сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ с. Шемаха – п. Сказ Шемахинского сельского
поселения Нязепетровского района Челябинской области», далее по тексту «Объект».
1.2. Настоящий контракт заключается с «Генеральным подрядчиком» («Подрядчиком») по итогам
проведенного аукциона в электронной форме в соответствии с Протоколом открытого аукциона в
электронной форме ______ (реестровый номер торгов ________) от _________ 2012 года и
положительного заключения Областного Государственного автономного учреждения «Управление
Государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального
планирования и инженерных изысканий Челябинской области» № 1293-КР-224 от 15 июня 2011 года.
1.3. Функции Заказчика-застройщика по данному объекту осуществляет Общество с ограниченной
ответственность Фирма «Агроинвестстрой», согласно заключенного договора № 5 от 14 июня 2012г.
на выполнение функций Заказчика-застройщика по объекту: «Капитальный ремонт сетей
электроснабжения ВЛ-10 кВ с. Шемаха – п. Сказ Шемахинского сельского поселения Нязепетровского
района Челябинской области.
2. Стоимость работ, размер и порядок финансирования
2.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в рамках выделенного на 2012 год бюджетного
финансирования по настоящему муниципальному контракту, в соответствии Протоколом открытого
аукциона в электронной форме ______ (реестровый номер торгов ________) от _________ 2012 года
составляет:
- _____________ (_____________________) рублей, с учетом НДС (НДС не предусмотрен), за счет
средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
№ 221 –П от 23.05.2012г.
2.2. Оплата за выполненные работы по настоящему контракту с учетом объема фактически
выполненных работ, осуществляется путем перечисления средств с лицевого счета «Муниципального
заказчика» для расчетов за фактически выполненные работы «Генеральным подрядчиком»
(«Подрядчиком»).
2.3. Работы, выполненные сверх предусмотренного на текущий год объема капитальных вложений, к
выполнению не принимаются и оплате не подлежат.
2.4. Авансирование по настоящему контракту не предусмотрено.
3.Срок действия контракта и выполнения работ
3.1.Настоящий контракт вступает в силу после подписания всеми «Сторонами» и действует до
полного исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему контракту или расторжения
контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
3.2. Дата начала выполнения работ «Генеральным подрядчиком» («Подрядчиком»): после
выделения «Муниципальному заказчику» лимитов бюджетных обязательств Главным распорядителем
бюджетных средств Министерством
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области на 2012 год по данному объекту.
3.3.Дата окончания работ «Генеральным подрядчиком» («Подрядчиком»), финансируемых по
настоящему контракту: 01 октября 2012 год.
4. Порядок расчётов и приёмка выполненных работ
4.1. Ежемесячно до 20 числа отчётного месяца «Генеральный подрядчик» («Подрядчик»)
представляет «Заказчику-застройщику» следующие документы (оригиналы в 5 экземплярах): акты
выполненных работ (форма № КС-3), «Справка о стоимости выполненных работ» (форма № КС-2),
счета на оплату, счета-фактуры, накладные на приобретение оборудования; сертификаты на материал
и оборудование, письмо и другие документы (акты сверок взаиморасчетов по необходимости),
подтверждающие выполненные работы и произведённые затраты.
«Заказчик-застройщик» в течение 3 рабочих дней принимает и оформляет представленные
«Генеральным подрядчиком» («Подрядчиком») документы на оплату выполненных работ и
направляет их вместе актом выполненных функций заказчика-застройщика по объекту с
соответствующими счетами на оплату и счетом-фактурой «Муниципальному заказчику» или
направляет «Генеральному подрядчику» («Подрядчику»)обоснованный отказ.
4.2.
«Муниципальный заказчик» в течение 3 рабочих дней рассматривает представленные
«Заказчиком-застройщиком» документы и на основании их в установленном порядке направляет
заявку в администрацию Нязепетровского муниципального района Челябинской области на оплату
выполненных работ «Генерального подрядчика» («Подрядчика») и функций «Заказчиказастройщика» с приложением пакета соответствующих документов в пределах доведенных до него
лимитов бюджетных обязательств на исполнение настоящего муниципального контракта и фактически
полученных на эти цели от Главного распорядителя средств областного бюджета – Министерства
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области или направляет
«Заказчику-застройщику» обоснованный отказ.
4.3.Окончательный расчёт «Муниципального заказчика» с «Генеральным подрядчиком»
(«Подрядчиком») осуществляется за объект в целом после выполнения им в полном объеме работ по
объекту в течение 5 (пяти) банковских дней.
4.4.Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном
порядке, оплате не подлежат.
4.5.В случае несоответствия результатов работ, проектно-сметной документации и требованиям
строительных норм и правил, «Генеральный подрядчик» («Подрядчик» обязан устранить все
указанные в разрешении о вводе объекта в эксплуатацию недостатки без дополнительной оплаты.
5.Права и обязанности сторон
5.1. «Генеральный подрядчик» («Подрядчик») обязуется:
5.1.1. Предоставить до заключения муниципального контракта «Муниципальному Заказчику»,
«Заказчику-Застройщику» копию Свидетельства, выданного Саморегулирующей организацией о
допуске к работе, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.1.2. Выполнить своими силами комплекс работ по капитальному ремонту и вводу объекта в
эксплуатацию, в соответствии с утверждённой проектной документацией и Техническим заданием
(Прилагается), с надлежащим качеством, с соблюдением требований строительных норм и правил, в
объёме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом в пределах цены, указанной в пункте 2.1
настоящего контракта, а также в соответствии с графиком производства работ. (Приложение № 1).
5.1.3. Приступить к выполнению работ на следующий рабочий день после подписания настоящего
контракта Сторонами.
5.1.4. По завершении работ передать «Заказчику-застройщику» объект в полной строительной
готовности с комплектом исполнительной технической документации для получения разрешения о
вводе объекта в эксплуатацию и передачи его эксплуатирующей организации.
5.1.5. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной
безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных
насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период
выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями СНиП.
5.1.6. Согласовать с «Заказчиком-застройщиком» порядок ведения работ на объекте и обеспечить его
соблюдение всеми участниками выполнения работ.
5.1.7. Обеспечить содержание и уборку прилегающей территории с соблюдением норм технической
безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного
транспорта.
5.1.8. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания разрешения о вводе объекта в эксплуатацию за
пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование,
транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия,
конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.1.9. Нести ответственность перед «Заказчиком-застройщиком» за надлежащее исполнение работ по
настоящему контракту и соблюдение графика производства работ.
5.1.10. Нести ответственность за риск случайного повреждения объекта, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения разрешения о вводе объекта в
эксплуатацию.
5.1.11. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
5.1.12. Безвозмездно, в сроки, определённые в акте устранения дефектов, устранять недостатки и
дефекты в работе.
5.1.13. Производить испытание смонтированного оборудования и организовать участие в комплексном
его опробовании в присутствии представителей «Заказчика-застройщика».
5.1.14. Обеспечивать бесперебойное функционирование сетей электроснабжения и оборудования при
нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, который составляет три года с
момента получения разрешения о вводе объекта в эксплуатацию.
5.1.15. Устранить за свой счёт и в сроки, установленные в акте устранения дефектов, составленном
комиссией в составе представителей «Заказчика-застройщика», «Генерального подрядчика»
(«Подрядчика»), «Муниципального заказчика»
и эксплуатационной организации недостатки
результата работы, выявленные в течение гарантийного срока. Течение гарантийного срока в данном
случае продлевается на срок, указанный в акте устранения дефектов.
5.1.16. Официально за 3 дня известить «Заказчика-застройщика» и «Муниципального заказчика» о
готовности сдачи объекта .
5.1.17. Довести график отключений электроэнергии до «Муниципального заказчика» и жителей
поселка Сказ и с.Шемаха по согласованию с эксплуатирующей организацией до начала выполнения
работ.
5.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего контракта.
5.2. «Генеральный подрядчик» («Подрядчик») имеет право:
5.2.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего контракта досрочно.
5.3. «Муниципальный заказчик» обязуется:
5.3.1. Своевременно рассматривать представляемые документы на оплату выполненных
«Генеральным подрядчиком» («Подрядчиком») работ и оформлять заявки на перечисление
бюджетных средств для осуществления расчетов с «Генеральным подрядчиком» («Подрядчиком»)
за фактически выполненные работы в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств
на исполнение настоящего муниципального контракта и фактически полученных на эти цели от
Главного распорядителя средств областного бюджета – Министерства строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области.
5.3.2.Осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделенных на финансирование
настоящего муниципального контракта.
5.4. «Муниципальный заказчик» имеет право:
5.4.1.Во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ на объекте.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему контракту в соответствии с действующими законодательными
актами.
6.2. «Генеральный подрядчик» («Подрядчик») несёт ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту,
подтверждённое актом проверяющих органов, обеспечивает безусловное выполнение указанных
обязательств за свой счёт в полном соответствии с требованиями утверждённой проектной
документации, нормами и положениями действующих нормативно - правовых актов в области
строительства, с выплатой неустойки на лицевой счёт «Муниципального заказчика» в размере
суммы, подлежащей возмещению за пользование перечисленными денежными средствами по
действующей учётной ставке банковского процента на день перечисления денежных средств.
- нарушение срока исполнения обязательств, установленного п.3.3 настоящего муниципального
контракта, начисляется пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в
размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
«Генеральный подрядчик» («Подрядчик») освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
обстоятельств непреодолимой силы;
задержку выполнения обязанностей, предусмотренных в п.5.1.12 и 5.1.15 контракта –
«Генеральный подрядчик» («Подрядчик») уплачивает неустойку в размере 1000 рублей за каждый
день просрочки;
несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества,
строительного мусора – в размере 0,1 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.
6.3. «Муниципальный заказчик» несет ответственность за несвоевременное оформление заявок на
перечисление средств «Генеральному подрядчику» («Подрядчику») в соответствии с п. 5.3.1
настоящего контракта. «Муниципальный заказчик» освобождается от ответственности за
несвоевременное перечисление денежных средств «Генеральному подрядчику» («Подрядчику») в
случае отсутствия финансирования со стороны Главного распорядителя средств областного бюджета
– Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.
6.4. В остальном, не нашедшем отражение в настоящем контракте в отношении имущественной
ответственности, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Разрешение споров между сторонами
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны решают путём переговоров,
а достигнутые договорённости оформляют в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных
документов, подписанных Сторонами и скреплённых печатями.
7.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. Условия и порядок расторжения
муниципального контракта
8.1.После подписания настоящего контракта все прежние договорённости, переписка и переговоры
между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего контракта, теряют силу.
8.2. Расторжение настоящего контракта оформляется письменным соглашением Сторон или
вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.
8.3. Настоящий контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами
материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения обязательствам.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных
явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные
действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
10. Особые условия
10.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не
предусмотренные настоящим контрактом, считается недействительной, если она не подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещё способом
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющим отношение к
взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.
10.3. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего контракта. Во всём, что не
предусмотрено настоящим контрактом Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации и Челябинской области, нормативными актами органов государственной власти Российской
Федерации и Челябинской области.
10.4. Настоящий контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному экземпляру для «Генерального подрядчика» («Подрядчика») и четырех экземплярах для
«Муниципального заказчика».
10.5. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего контракта.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
«Муниципальный заказчик»:
«Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Нязепетровского муниципального района Челябинской области»
456970 Челябинская область, г.Нязепетровск, ул.Свердлова 3
ИНН 7402010570 КПП 740201001 ОГРН 1087402000553 БИК 047501001
Л/с № 21582236496 ЦС в финансовом управлении администрации
Нязепетровского муниципального района
Р/с 40701810800001000072 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Челябинской области г. Челябинск.
«Генеральный подрядчик» («Подрядчик»):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Подписи сторон:
«Муниципальный заказчик»:
Начальник МБУ «Нязепетровское УЖКХ»
В.И. Кошманов
М.П.
«Генеральный подрядчик» («Подрядчик»):
________________________________________________________________________________
М.П.
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№_____от ______________г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
от ____________________г.
к муниципальному контракту № ___ от ______________Выполнение работ
объекту:
«Капитальный ремонт сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ с.Шемаха- п.Сказ
Шемахинского сельского поселения Нязепетровского района Челябинской области».
Наименование работы
Срок
Стоим
Перечень
№
выполнения
ость
предоставляемых
(завершение
работ,
отчетных
п/
отдельных
руб.
материалов.
п
этапов) работ
2
3
5
1
4
Капитальный ремонт сетей электроснабжения
01 октября
Согласно п.4.1
1
ВЛ-10 кВ с.Шемаха- п.Сказ Шемахинского
2012 г.
настоящего
сельского поселения Нязепетровского района
муниципального
Челябинской области
контракта
Итого:
Подписи сторон:
«Муниципальный заказчик»:
Начальник МБУ «Нязепетровское УЖКХ»
В.И. Кошманов
М.П.
«Генеральный подрядчик» («Подрядчик»):
________________________________________________________________________________
М.П.