«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель руководителя – И.о. начальника

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя –
председатель Комитета городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ»
«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. начальника
Управления
по муниципальным закупкам
_________________ А.С. Хандархаев
«16» апреля 2013 г.
МП
_____________ М.И. Мадасов
«16» апреля 2013 г.
МП
Документация об открытом аукционе
в электронной форме на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ
по устройству детской площадки в мкр. Степной по ул. Баргузинская, д.18;
устройству детской площадки по ул.Окинская, д.29; устройству детской
площадки по ст. Дивизионная, 3 участок, д.д. 933, 937, 943, 837; устройству
детской площадки по ул. Сахалинская, д.34, установке дополнительных
спортивных тренажеров в мкр. Тулунжа по ул. 40 лет Победы, д. 14
(для субъектов малого предпринимательства)
Разработал:
Консультант
МУ «Управление по муниципальным закупкам»
_______________ Олоева А.А.
«16» апреля 2013 г.
1
Раздел
№
1
2
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Главой 3.1.
Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в действующей
редакции (далее по тексту - Закон), с целью размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, под которыми понимаются осуществляемые в порядке,
предусмотренном Законом, действия заказчиков, уполномоченных органов по определению
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов,
а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков (далее по тексту - контракт).
Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой
частью.
"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта.
Требования к содержанию и составу заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
Инструкция по ее заполнению
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа,
получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением
открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником
размещения заказа в форме электронных документов.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником
размещения заказа должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени участника размещения заказа.
Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной
форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и требованиям документации об аукционе.
Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете
участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие сведения:
- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели
используемого товара, соответствующие значениям установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии),
предлагаемого для использования товара, в случае, если в документации об открытом аукционе в
электронной форме отсутствует указание на товарный знак используемого товара (рекомендованная
форма – Форма № 1 Приложения № 3 документации об аукционе в электронной форме).
При подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Участники
размещения заказа могут использовать рекомендуемые формы установленные Приложением №3 к
настоящей Документации об открытом аукционе в электронной форме
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие документы и сведения:
1) - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица),
- номер контактного телефона,
- идентификационный номер налогоплательщика;
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
2
3
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта, являются крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная)
цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об
одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения
заказа на электронной площадке.
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие
в открытом аукционе.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником
размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
содержащих первую и вторую части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона (лота).
Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств,
находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной
форме, в случае заключения таким Участником размещения заказа контракта по результатам
открытого аукциона в электронной форме.
Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения
заказа в случае:
1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аук-ционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным
законом № 94-ФЗ;
3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом
аукционе в отношении предмета аукциона при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в
отношении предмета аукциона);
4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи
заявок;
5) истечение срока аккредитации (за три месяца до окончания срока аккредитации участника
размещения заказа).
Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях возврата с
указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ, которые были нарушены.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее
окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В
течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор
электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в
электронной форме признается несостоявшимся.
Наименование заказчика: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»
Место нахождения / почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,25
Адрес электронной почты: kgh@u-ude.ru
Контактный телефон: 8(3012) 23-26-57. Факс: 8(3012) 23-26-62.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Контактное лицо: Кочергина Ольга Константиновна.
Наименование Уполномоченного органа: МУ «Управление по муниципальным закупкам»
Место нахождения, почтовый адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 10 а
Адрес электронной почты: torgi@u-ude.ru
Контактное лицо: Олоева Алена Александровна.
Контактный телефон: 8 (3012) 46-67-18. Факс: 8 (3012) 45-45-96.
Предмет контракта:
Выполнение работ по устройству детской площадки в мкр. Степной по ул. Баргузинская, д.18;
устройству детской площадки по ул.Окинская, д.29; устройству детской площадки по ст.
Дивизионная, 3 участок, д.д. 933, 937, 943, 837; устройству детской площадки по ул. Сахалинская,
д.34, установке дополнительных спортивных тренажеров в мкр. Тулунжа по ул. 40 лет Победы, д.
14.
Объем выполняемых работ:
В соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме), эскизными проектами и со сметной документацией,
представленными в электронном виде отдельным документом на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
Эскизные проекты и сметная документация являются неотъемлемой частью документации об
аукционе в электронной форме.
Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ,
требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия
выполняемых работ потребностям Заказчика.
В соответствии с Техническим заданием Заказчика. (Приложение №1 к настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме), эскизными проектами и со сметной документацией,
представленными в электронном виде отдельным документом на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
Соответствие выполняемых работ требованиям строительных норм и правил, соответствие
требованиям безопасности конструкций и методов испытания оборудования.
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил,
ГОСТ Р 52169-2003, 52301-2004, 52167-2003, 52168-2012, 52299-2004, 52300-2004.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме
составляет 2% от начальной (максимальной) цены контракта. В денежном выражении – 33 998,76
руб.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме.
«24» апреля 2013 г. в 09.00 часов по местному времени.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме
«26» апреля 2013 г.
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
«29» апреля 2013 г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором
электронной площадки)
Источник финансирования заказа
Местный бюджет
Порядок формирования цены контракта
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
контрактом объема выполняемых работ и иных условий исполнения контракта.
Участник размещения заказа производит расчет цены контракта с учетом расходов на
страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с
выполнением обязательств по контракту.
Цена контракта, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона в
электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных законом. Оплата выполняемых работ осуществляется по
цене, установленной контрактом.
Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 699 938,0 руб.
4
14
15
16
17
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является произведенный Заказчиком
расчет по предмету контракта. (Приложение № 4 к настоящей Документации об открытом аукционе
в электронной форме).
Сведения о валюте, используемой для формирования
цены контракта и расчетов с Исполнителями.
Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях).
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого
при оплате заключенного контракта.
Оплата в иностранной валюте не предусмотрена.
Обеспечение исполнения контракта, размер, срок и порядок его предоставления.
Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены
контракта. В денежном выражении – 169 993,8 руб.
Обеспечение исполнения контракта предоставляется в форме безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств,
в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта,
установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в
электронной форме самостоятельно.
Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт,
является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – на срок выполнения работ.
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта - документы, подтверждающие
обеспечение исполнения контракта передаются перед заключением контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.
В безотзывной банковской гарантии должна быть указана гарантируемая сумма заключаемого
контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого
она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на
протокол комиссии как основание заключения контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного общего срока выполнения работ по контракту и оканчиваться не ранее даты
подписания акта выполненных работ по контракту.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.
Залог денежных средств должен быть оформлен в соответствии с
требованиями,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством
Российской Федерации.
При залоге денежных средств стороны заключают договор залога. В договоре залога должна
быть указана сумма обеспечения исполнения контракта.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны
быть перечислены в полном размере на счет, реквизиты, которого предоставляются Заказчиком
перед заключением контракта, или должен быть размещен срочный вклад (депозит) в пользу
заказчика. В противном случае, данное обеспечение исполнения контракта считается не
представленным.
Внесение денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным
поручением с отметкой банка об оплате/внесении денежных средств (квитанцией в случае
наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных
средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).
Денежные средства возвращаются Поставщику, с которым заключается контракт, при условии
надлежащего исполнения им своих обязательств по контракту.
Срок действия договора залога должен устанавливаться с учетом установленного общего срока
выполнения работ по контракту и оканчиваться не ранее даты подписания акта выполненных работ
по контракту.
Реквизиты для перечисления финансовых средств в качестве обеспечения исполнения контракта
5
18
19
20
21
22
23
24
(в случае выбора Исполнителем обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных
средств) предоставляются Заказчиком перед заключением контракта.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполняемых работ
Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ: 2 года со дня подписания акта
приемки выполненных работ по форме КС-2.
Объем предоставления гарантий качества выполняемых работ: на весь объем выполняемых
работ.
Место выполнения работ
г. Улан-Удэ мкр. Степной ул. Баргузинская, д. 18; ул. Окинская,д. 29; ст. Дивизионная, 3 участок, д.
д. 933, 937, 943, 837; ул. Сахалинская, д. 34, мкр. Тулунжа, ул. 40 лет Победы, д. 14.
Срок выполнения работ
С момента заключения контракта в срок до 01 июня 2013г.
Условия выполнения работ
Подрядчик обязан выполнить работы своими силами и средствами.
Выполнение работ согласно сметной документации и эскизным проектам. Работы должны быть
выполнены в соответствии с требованиями строительных норм и правил, в соответствии с
требованиями безопасности конструкций и методов испытания оборудования детских игровых
площадок, наличие сертификатов на используемые материалы.
Форма, сроки, порядок оплаты
Заказчик обязуется оплатить стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика, после подписания акта приемки в эксплуатацию, актов
выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в срок до 31.12.2013 г.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект контракта
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект контракта – в
соответствии со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Требования к участникам размещения заказа, установленные ст. 11 Федерального закона №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
- соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом
торгов;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки
на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;
- соответствие участника размещения заказа требования, установленным ст.4 Федерального закона
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1
6
Наименование работ
Устройство детской
площадки
в
мкр.
Степной
по
ул.
Баргузинская, д. 18;
устройство детской
площадки
по
ул.
Окинская,д.
29;
устройство детской
площадки
по
ст.
Дивизионная,
3
участок, д. д. 933, 937,
943, 837; устройство
детской площадки по
ул. Сахалинская, д. 34;
установка
дополнительных
спортивных
тренажеров в мкр.
Тулунжа по ул. 40 лет
Победы, д. 14
Приложение №1
к документации об аукционе в электронной форме
Техническое задание
Качественные, технические характеристики работ
Объем Колработ
во
Требования к качеству:
1.Конструктивным материалом комплексов должна являться
водостойкая фанера ГОСТ 3916.1-96, из лиственных пород,
толщиной от 18 мм, декоративные элементы из водостойкой
фанеры, толщиной не менее 9 мм, а также пиломатериал хвойных пород, влажностью не более 12%. Все кромки фанеры
должны быть тщательно отшлифованы и закруглены, во
избежание расщепления. При изготовлении несущих конструкций (столбов) должна быть использована технология склейки
под прессом нескольких слоев древесины. Деревянные детали
должны быть тщательно отшлифованы, покрыты грунтом и
окрашены. На торцах столбов должны быть пластиковые
крышки. Фанера и столбы должны быть окрашены двухкомпонентными красками на водной основе, стойкими к сложным
погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и
специально предназначенными для применения на уличных
детских площадках.
2. Металлические элементы, стальные детали и конструкции
обязательно должны быть окрашены порошковыми красками.
Применение иных видов покрытий не допускается. Перед
покраской металл должен пройти тщательную антикоррозийную
обработку.
3. Металлические детали должны иметь плавные радиусы, все
швы должны быть тщательно обработаны в соответствии с
ГОСТ Р 52169-2003. Крепежные элементы должны быть
оцинкованы.
4. На комплексе не должно быть острых углов, все углы
закруглены в соответствии с ГОСТ Р 52169-2003.
5. Комплексы должны быть оформлены в едином стиле и
цветовом решении.
6. Комплексы должны быть с подстраховкой, чтобы взрослые
имели доступ для помощи детям, находящимся внутри. Для
защиты детей от падения должны быть предусмотрены
предохраняющие перила, барьеры, поручни, которые должны
полностью обхватываться рукой для поддержки. Выступающие
гайки, болтовые соединения и торцы столбов должны
закрываться пластиковыми заглушками, размеры отверстий,
решеток, сеток и др. не должны представлять опасности для
застревания пальцев рук, ног, головы, одежды ребенка.
Соединения канатов, металлических элементов должны быть
оснащены защитными элементами, во избежание получения во
время игры травм и царапин.
7. Комплексы должен быть оснащен закладными деталями (для
последующего бетонирования). Все закладные детали должны
крепиться к бетонному фундаменту.
8. Качество поставляемой продукции должно соответствовать
требованиям стандартов, технических условий, установленных
для данного вида продукции, в том числе соответствовать
требованиям ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских
игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытания горок. Общие требования», ГОСТ Р 52169-2003
«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний. Общие требования», ГОСТ Р
52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность при эксплуатации. Общие требования» и
7
подтверждаться необходимыми документами о качестве,
установленными для данного вида продукции.
9. Работы (услуги) по устройству монтажа малых архитектурных
форм, должны соответствовать ГОСТу Р 52169-2004 и ГОСТу Р
52301-2004 . При осуществлении работ (услуг), по устройству
монтажа малых архитектурных форм, необходимо предоставить
Сертификат соответствия критериям, установленным в Системе
«Росстройсертификация»,
включая
соответствующие
требования действующих строительных норм, правил и
стандартов.
10. При поставке необходимо предоставить технический паспорт
комплекса, содержащий общие сведения о продукции,
технические характеристики, комплектность.
Безопасность конструкции и дизайн детских малых форм
должны соответствовать требованиям ГОСТов:
1. ГОСТ Р 52167–2003 «Оборудование детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний
качелей. Общие требования».
2. ГОСТ Р 52169–2003 «Оборудование детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний
горок. Общие требования».
3. ГОСТ Р 52169–2003 «Оборудование детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний.
Общие требования».
4. ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний
качалок. Общие требования».
5. ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний
каруселей. Общие требования».
6. ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации».
Ограждение 0637 или эквивалент
Размеры не менее: высота - 500 мм, длина пролета - 2500 мм.
Вертикальные стойки изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 30*30 мм, между стоек поперечины, изготовленные из металлической профильной трубы,
сечением не менее 20*20 мм, вспомогательные (декоративные)
элементы изготовлены из металлической профильной трубы,
сечением не менее 15*15 мм. В верхней части вертикальных стоек предусмотрено декоративное кольцо, изготовленное из
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 25 мм.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками зеленого цвета с предварительной антикоррозийной
обработкой.
Качели с гибкой подвеской 0511или эквивалент
Размеры не менее: длина - 2850 мм, ширина – 1640 мм, высота –
2040 мм.
Качели предназначены для детей в возрасте от 3 лет и старше.
Изделие включает в себя: качелю с гибкой подвеской,
скалодром, и сетку для лазания.
Стойки качели изготовлены из металлической трубы ВГП, диаметром не менее 40 мм, имеют треугольные декоративные
накладки в верхней части, с размерами не менее: ширина – 100
мм, высота – 120 мм.
Стойки соединенные между собой трубой, изготовленной из
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 40 мм. Цепь
оцинкованная, длинной не менее 1040 мм, сиденье качели из
доски и фанеры, имеет размеры не менее: длина – 460 мм,
8
ширина – 200 мм, изготовленные из калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 45 мм, влагостойкая фанера,
толщиной не менее 18 мм, крепление сиденья болтовое.
Скалодром, имеет размеры не менее: высота – 1700 мм, ширина
– 1200 мм, изготовлен из влагостойкой березовой фанеры,
толщиной не менее 18 мм.
Сетка для лазания, имеет размеры не менее: высота – 1700 мм,
ширина – 1200 мм, изготовлена из пропиленового каната,
диаметром не менее 16 мм, со стальным сердечником,
перекрестия
канатов
зафиксированы
пластиковыми
соединительными
элементами
цилиндрической
формы,
крепежные элементы пропиленовой сетки представляют собой
петлю с коушем, обжатую алюминиевой втулкой.
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Все крепежные элементы оцинкованы, выступающие гайки и
болтовые соединения должны закрываться пластиковыми
заглушками, во избежание получения во время игры травм и
царапин.
Спортивный комплекс 0725 или эквивалент
Размеры не менее: длина – 2160 мм, ширина – 1260 мм, высота –
2800 мм.
Спортивный комплекс предназначен для спортивных занятий с
детьми в возрасте от 5 лет, и развивает ловкость, гибкость,
координацию движения. Изделие включает в себя следующие
элементы: шведскую стенку, два турника по обе стороны от
шведской стенки, брусья и «станок» для качания пресса с
опорами для кистей рук и подлокотниками.
Турник, не менее двух штук, имеет размеры не менее: ширина –
940 мм, из металлической трубы ВГП, диаметром не менее 25
мм. Высота от уровня земли до турника не менее 2300 мм.
Шведская стенка, имеет размеры не менее: высота – 2800 мм,
ширина – 940 мм, вертикальные стойки (основание),
изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не
менее 60*60 мм, поперечины изготовлены из металлической
трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм, расстояние между
поперечинами – не менее 230 мм.
Брусья имеют размеры не менее: ширина – 600 мм. Высота от
уровня земли до брусьев не менее 1300 мм. Основание
изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не
менее 40*40 мм, горизонтальные опоры изготовлены из металлической трубы ВГП, диаметром не менее 25 мм, вспомогательные элементы, для придания жесткости, изготовлены из
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм.
Тренажер для проработки мышц пресса имеет размеры не менее:
ширина – 600 мм. Высота от уровня земли до брусьев не менее
1300 мм, Основание изготовлено из металлической профильной
трубы, сечением не менее 40*40 мм, горизонтальные опоры
изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не
менее 40 мм, вспомогательные элементы, для придания
жесткости, изготовлены
из металлической трубы ВГП,
диаметром не менее 20 мм, захваты для рук выполнены из
9
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм, высотой
не менее 120 мм. Спинка имеет размеры не менее: ширина – 400
мм, длина – 650 мм, подлокотники, имеют размеры не менее:
ширина – 140 мм, длина 400 мм, выполнены из влагостойкой
фанеры, толщиной не менее 18 мм.
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Спортивный комплекс 0728 или эквивалент
Размер не менее: длина – 2760 мм, ширина – 1500 мм, высота –
3500 мм.
Спортивный комплекс предназначен для спортивных занятий
детьми в возрасте от 7 лет и включает в себя следующие
элементы:
- брусья, изготовленные из металлической трубы ВГП
диаметром не менее 25 мм;
- баскетбольный щит, выполнен из березовой влагостойкой
фанеры, толщиной не менее 18 мм, размерами не менее: высота
– 1000 мм, ширина – 1200 мм;
- лестницу (шведская стенка), размерами не менее: ширина – 900
мм, высота – 1900 мм, изготовлен их металлической трубы ВГП,
диаметром не менее 20 мм. Расстояние между поперечинами не
менее 230 мм.
- канат для лазания, высотой не менее 2700 мм;
- два разноуровневых турника, расположенные: первый на
высоте не более 1900 мм, второй на высоте не более 2100 мм
перекладины изготовлены из металлической трубы ВГП
диаметром не менее 20 мм.
Вертикальные
стойки
изготовлены
из
металлической
профильной трубы сечением не менее 60*60 мм.
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Все крепежные элементы оцинкованы, выступающие гайки и
болтовые соединения должны закрываться пластиковыми
заглушками, во избежание получения во время игры травм и
царапин.
Скамья 0603 или эквивалент
Размеры не менее: высота – 570 мм, длина - 1500 мм, ширина 360 мм.
Изделие должно быть изготовлено из пиломатериала толщиной
не менее 30 мм и трубы профильной металлической не менее 20
10
мм. На изделии не должно быть острых углов и опасных
выступов.
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Урна 0652 или эквивалент
Размеры не менее: длина – 400 мм, ширина – 400 мм, высота –
500 мм.
Бак имеет размеры не менее: по высоте не менее 410 мм,
выполнена в виде конуса, зауженного к низу, с сечением не
менее 260*210 мм.
Снизу имеется дренажное отверстие.
Бак изготовлен из металла листового, толщиной не менее 1,5 мм,
основание урны изготовлено из металлической профильной
трубы, сечением не менее 40*20 мм.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Переход «Жук» 0408 или эквивалент
Размер не менее: длина – 1500 мм, ширина – 800 мм, высота 1700 мм.
Изделие предназначено для детей от 3-х лет и выполнено
Представляет собой переход с плавным подъемом и плавным
спуском, по обе стороны которого расположены дуги, с
находящимися внутри кругами.
Основание изготовлено из металлической трубы металлической
ВГП, диаметром не менее 25 мм, поперечины изготовлены из
металлической трубы металлической ВГП, диаметром не менее
20 мм. Расстояние между поперечинами не менее 230 мм.
На изделии не должно быть острых углов и опасных выступов.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Качели балансирующие 0505 или эквивалент
Размеры не менее: длина – 2560 мм, ширина - 600 мм, высота 890 мм.
Качели предназначены для детей в возрасте от 3 лет и старше.
Качели имеют резиновые амортизаторы под сиденьями, ручки и
спинку.
Спинка изготовлена из влагостойкой березовой фанеры,
толщиной не менее 18 мм, имеет размеры не менее: ширина –
260 мм, высота – 335 мм.
Ручки, изготовлены из металлической трубы ВГП, диаметром не
менее 32 мм.
Основание качели изготовлено из двух, склеенных между собой
слоев: из калиброванного пиломатериала и березовой
влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм, и имеет общую
толщину не менее 50 мм, для придания жесткости конструкции,
влажность не более 12 %.
Также основание изготовлено из металлической трубы ВГП
диаметром не менее 32 мм.
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
11
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Все крепежные элементы оцинкованы, выступающие гайки и
болтовые соединения должны закрываться пластиковыми заглушками, во избежание получения во время игры травм и
царапин.
Игровой комплекс 0928 или эквивалент
Размер не менее: длина – 4010 мм, ширина – 1900 мм, высота –
3660 мм.
Изделие представляет собой фанерную конструкцию в виде
рыбки и предназначено для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Способствует развитию и укреплению мышечной системы,
тренировки вестибулярного аппарата, ориентировки в
пространстве.
Комплекс состоит из двух вертикальных башен, одна площадка
оборудована двухскатной крышей, оснащен горкой и лестницей
с перилами.
Первая площадка, с крышей, размеры не менее: высота – 3660
мм, ширина – 1000 мм, длина – 1000 мм, ограждение площадки,
имеет размеры не менее: длина – 900 мм, ширина – 700 мм,
изготовлено из березовой влагостойкой фанеры толщиной не
менее 18 мм. Высота настила площадки над уровнем земли
составляет не менее 1200 мм. Крыша изготовлена из
влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 9 мм.
Площадка имеет один вход, который представляет собой
переход с второй площадки.
Вторая площадка, без крыши, размеры не менее: высота - 1600
мм, ширина – 1000 мм, длина – 1000 мм, ограждение площадки,
имеет размеры не менее: длина – 900 мм., ширина – 700 мм,
изготовлено из березовой влагостойкой фанеры толщиной не
менее 18 мм. Высота настила площадки над уровнем земли
составляет не менее 900 мм. Площадка имеет вход, который
представляет собой лестницу, которая имеет размеры не менее:
длина – 1130 мм, ширина – 1000 мм, высота – 1740 мм,
изготовлена из: стойки вертикальные – клееный брус, сечением
не менее 100*100 мм, основание – из калиброванного
пиломатериала, толщиной не менее 50 мм, перила – из
калиброванного пиломатериала хвойных пород, толщиной не
менее 30 мм. Основание лестницы состоит из двух, склеенных
между собой, слоев: из пиломатериала и березовой влагостойкой
фанеры толщиной не менее 9 мм, для придания жесткости
конструкции.
Первая площадка оборудована скатом горки, который выполнен
из цельного стального листа, толщиной не менее 2 мм, оснащен
бортами из березовой влагостойкой фанеры, высотой не менее
200 мм, и толщиной не менее 18 мм. Также горка имеет
защитную перекладину, которую устанавливают на высоте не
менее 700 мм, и не более 900 мм от уровня пола стартового
участка горки, для предотвращения катания стоя.
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
При изготовлении несущих конструкций (столбов) должна быть
использована технология склейки под прессом нескольких слоев
древесины.
12
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован,
верхние торцы стоек из бруса защищены от осадков специально
предназначенными для этого пластиковыми крышками.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Обязательно наличие закладных деталей для монтажа: труба
металлическая диаметром не менее 40 мм, с толщиной стенки не
менее 2-х мм и длиной не менее 400 мм.
Качели с жесткой подвеской 0503 или эквивалент
Размеры не менее: длина - 2020 мм, ширина - 1640 мм, высота 2040 мм.
Качели предназначены для детей в возрасте от 3 лет и старше.
Высота от уровня земли до сиденья должна быть не менее 350
мм. Изделие имеет «Л» образные стойки, изготовленные из
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 40 мм, с
металлической подвеской на подшипниках, с сидением и
спинкой. Основание сиденья изготовлено из металлической
трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм. Само сиденье
изготовлено из калиброванного пиломатериала хвойных пород,
толщиной не менее 45 мм, имеет размеры не менее: ширина –
105 мм, длина – 440 мм, не менее двух штук.
В верхней части качели имеются треугольные декоративные
элементы, изготовленные из влагостойкой фанеры, толщиной не
менее 9 мм.
Влажность пиломатериала не более 12%.
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металл окрашен порошковыми красками с предварительной
антикоррозионной обработкой, дерево окрашено яркими
двухкомпонентными
красками, стойкими к истиранию,
оцинкованный крепеж.
Все крепежные элементы оцинкованы, выступающие гайки и
болтовые соединения должны закрываться пластиковыми
заглушками, во избежание получения во время игры травм и
царапин.
Спортивный комплекс 0778 или эквивалент
Размер: высота не менее 2500 мм, длина не менее – 5900 мм,
ширина не менее – 2450 мм.
Спортивный комплекс предназначен для спортивных занятий
детьми в возрасте от 7 лет.
Представляет собой единую сборно-сварную конструкцию,
установленную на не менее 10 (десяти) стойках, включающих в
себя следующие элементы:
-брусья, расположенные с лицевой стороны комплекса, имеют
размеры не менее: ширина – 600 мм. Высота от уровня земли до
брусьев не менее 1300 мм. Основание изготовлено из
13
металлической профильной трубы, сечением не менее 40*40 мм,
горизонтальные опоры изготовлены из металлической трубы
ВГП, диаметром не менее 25 мм, вспомогательные элементы,
для придания жесткости, изготовлены из металлической трубы
ВГП, диаметром не менее 20 мм;
- Тренажер для проработки мышц пресса, имеет размеры не
менее: ширина – 600 мм. Высота от уровня земли до брусьев не
менее 1300 мм., Основание изготовлено из металлической
профильной трубы, сечением не менее 40*40 мм,
горизонтальные опоры изготовлены из металлической
профильной трубы, сечением не менее 40 мм, вспомогательные
элементы, для придания жесткости, изготовлены
из
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм, захваты
для рук выполнены из металлической трубы ВГП, диаметром не
менее 20 мм, высотой не менее 120 мм. Спинка имеет размеры
не менее: ширина – 400 мм, длина – 650 мм, подлокотники,
имеют размеры не менее: ширина – 140 мм, длина 400 мм
выполнены из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм;
- канат, расположенный с лицевой стороны комплекса, между
брусьями и тренажером для проработки мышц пресса.
- рукоход, по всей длине спортивного комплекса закрепленный
на не менее 8 (восьми) стойках.
- пресс скамья, расположенная с торца комплекса, имеет
размеры не менее: ширина – 400 мм, длина – 1200 мм, основание
изготовленная из металлической профильной трубы, сечением
не менее 40*40 мм, упор для ног изготовлен из металлической
трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм, скамья изготовлена из
влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм;
- турник, в количестве не менее 2-х штук, расположен на высоте
не более 2150 мм, от уровня земли;
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Пирамида 0714 или эквивалент
Размеры не менее: длина – 1500 мм, ширина – 1500 мм, высота –
1300 мм
Конструкция представляет пирамиду со срезанной вершиной,
изготовленная: основание - из металлической трубы ВГП,
диаметром не менее 25 мм, поперечины изготовлены из
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм.
Расстояние между поперечинами не менее 230 мм.
Металлические элементы покрашены порошковыми красками с
предварительной антикоррозийной обработкой
Воротики 0710 или эквивалент
Размеры не менее: длина – 6000 мм, ширина – 800 мм, высота –
1000 мм
Конструкция представляет собой семь ворот, расположенных в
одном направлении на убывание, сваренные между собой.
Наибольшая высота ворот составляет не менее - 1000 мм, и не
14
более – 1100 мм, наименьшая высота ворот не менее - 400 мм, не
более 450 мм.
Используемые материалы: Труба металлическая ВГП диаметром
не менее 25 мм. Металлические элементы покрашены
порошковыми красками с предварительной антикоррозийной
обработкой.
Спортивный комплекс 0724 или эквивалент
Размер не менее: длина – 3000 мм, ширина – 2500 мм, высота –
2300 мм.
Комплекс предназначен для детей школьного возраста и старше,
и служит для тренировки вестибулярного аппарата, лазания,
ловкости, гибкости, координации движения.
Изделие включает в себя: рукоход (в виде четверти круга), сетка
для лазанья, скалодром, несколько турников, небольшой бум,
турник на гибкой подвеске, кольца, шведская стенка, канат.
Используемые материалы: Сетка из пропиленового каната
диаметром не менее 16 мм со стальным сердечником, перекрестия канатов зафиксированы пластиковыми соединительными элементами цилиндрической формы, крепежные элементы
пропиленовой сетки представляют собой петлю с коушем,
обжатую алюминиевой втулкой.
Вертикальные стойки комплекса, не менее 12 штук,
изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не
менее 60*60 мм. Верхняя часть комплекса (основание рукохода,
турников, шведской стенки), изготовлены из металлической
трубы ВГП, диаметром не менее 25 мм, поперечины из
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм.
Бум, изготовлен из бруса хвойных пород, сечением не менее
100*100 мм, влажность бруса не более 12 %.
Скалодром, изготовлен из березовой влагостойкой фанеры,
толщиной не менее 18 мм.
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
При изготовлении несущих конструкций (столбов) должна быть
использована технология склейки под прессом нескольких слоев
древесины.
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован,
верхние торцы стоек из бруса защищены от осадков специально
предназначенными для этого пластиковыми крышками.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Спорт-скамья «Пресс» 0748 или эквивалент
Размеры не менее: длина – 4000 мм, ширина – 1500 мм, высота –
500 мм
Представляет собой скамью, по обеим сторонам которой
установлены упоры для ног. Скамья имеет ширину не менее 200
мм, изготовленная из влагостойкой фанеры, толщиной не менее
18 мм, Основание изготовлено из клееного бруса, сечением не
менее 100*100 мм, влажность пиломатериала не более 12%.
Упор для ног выполнен из металлической трубы ВГП,
диаметром не менее 25 мм.
15
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
При изготовлении несущих конструкций (столбов) должна быть
использована технология склейки под прессом нескольких слоев
древесины.
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован,
верхние торцы стоек из бруса защищены от осадков специально
предназначенными для этого пластиковыми крышками.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин
Спорт-стол «Армреслинг» 0750 или эквивалент
Размеры не менее: длина – 1000 мм, ширина – 600 мм, высота –
1000 мм.
Изделие представляет собой стол, который имеет два штыря,
расположенные на противоположных сторонах стола,
изготовлены из металлической трубы ВГП, диаметром не менее
20 мм, основание стола (ножки), изготовлены из металлической
профильной трубы, сечением не менее 60*60 мм.
Столешница изготовлена из влагостойкой березовой фанеры,
толщиной не менее 18 мм.
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован,
верхние торцы стоек из бруса защищены от осадков специально
предназначенными для этого пластиковыми крышками.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин
Диван 0604 или эквивалент
Размеры не менее: высота – 850 мм, длина - 1450 мм, ширина 500 мм.
Изделие представляет собой скамейку со спинкой.
Основание изготовлено из металлической профильной трубы,
сечением не менее 30*30 мм. Сиденье и спинка изготовлены из
калиброванного пиломатериала хвойных пород, толщиной не
менее 30 мм.
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
16
закрываться пластиковыми заглушками,
получения во время игры травм и царапин.
во
избежание
Качалка на пружине «Рыбка» 0108 или эквивалент
Размер не менее: длина – 940 мм, ширина – 550 мм, высота – 980
мм.
Изделие представляет собой фанерную конструкцию в виде
рыбки и предназначено для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Способствует развитию и укреплению мышечной системы,
тренировки вестибулярного аппарата, ориентировки в
пространстве.
Качалка состоит из подножки (ступенька), поручней для рук,
сиденья, спинки, пружины и различных декоративных
элементов.
Спинка имеет размеры не менее: ширина - 300 мм, высота – 500
мм, из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.
Сиденье, имеет размеры не менее: ширина - 300 мм, высота –
500 мм, из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.
Основание изделия состоит из пружины, диаметром не менее
118 мм.
Ступенька, имеет размеры не менее: длина – 500 мм, ширина –
105 мм, изготовлена из пиломатериала хвойных пород, толщиной не менее 45 мм. Влажность пиломатериала не более 12%.
Крепеж пружины представляет собой трубу, размером не менее:
длина - 200 мм, диаметр - 133 мм. Ручки изготовлены из
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм.
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Карусель 0508 или эквивалент
Размер не менее: диаметр - 1640 мм, высота - 700 мм.
Карусель предназначена для детей от 3-х лет, имеет не менее
шести посадочных мест и трех поручней.
Карусель имеет три сиденья (на два посадочных места), имеет
размеры не менее: ширина – 400 мм, длина – 500 мм,
изготовленная из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18
мм.
Пол карусели выполнен из ламинированной не скользящей
влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.
Основание карусели изготовлен из металлической профильной
трубы сечением не менее 30 мм, поручни изготовлены из
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм,
вспомогательные элементы изготовлены из металлической
трубы ВГП, диаметром не менее 15 мм.
Вал карусели имеет не менее трех подшипников, для облегчения
вращения, и изготовлен из металлической трубы, диаметром не
менее 108 мм.
Крепления спинки и сиденья - болтовые, расклепанные (во
избежание свертывания болтов).
17
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Песочница без крышки 0203 или эквивалент
Размеры не менее: длина – 1520 мм, ширина - 1520 мм, высота 500 мм.
Песочница, изготовленная из калиброванного пиломатериала
толщиной не менее 30 мм., влажность пиломатериала не более
12%. Основание песочницы изготовлено из клееного бруса
сечением не менее 100*100 мм., верх песочницы (сиденье),
изготовлено из березовой влагостойкой фанеры толщиной не
менее 18 мм.
При изготовлении несущих конструкций (столбов) должна быть
использована технология склейки под прессом нескольких слоев
древесины.
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Обязательно наличие закладных деталей для монтажа: труба
металлическая диаметром не менее 40 мм, с толщиной стенки не
менее 2-х мм и длиной не менее 400 мм.
Песочница «Шестигранник» 0204 или эквивалент
Размер не менее: длина – 1700 мм, ширина – 1700 мм, высота –
240 мм.
Песочница выполнена в форме шестигранника, и предназначена
для детей дошкольного возраста.
Основание песочницы изготовлено из клееного бруса сечением
не менее 100*100 мм.
Сиденья должны быть изготовлены из березовой влагостойкой
фанеры, толщиной не менее 18 мм, Боковые части, изготовлены
из калиброванного пиломатериала хвойных пород, толщиной не
менее 30 мм, влажность пиломатериала не более 12%.
Фанера и дерево должны быть тщательно отшлифованы, кромки
закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками,
стойкими к
сложным погодным условиям, истиранию,
действию ультрафиолета и специально предназначенными для
применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
18
получения во время игры травм и царапин.
При изготовлении несущих конструкций (столбов) должна быть
использована технология склейки под прессом нескольких слоев
древесины.
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Обязательно наличие закладных деталей для монтажа: труба
металлическая диаметром не менее 40 мм, с толщиной стенки не
менее 2-х мм и длиной не менее 400 мм.
Игровой комплекс 0925 или эквивалент
Размер не менее: длина – 4400 мм, ширина – 3200 мм, высота –
3660 мм.
Изделие представляет собой фанерную конструкцию в виде
рыбки и предназначено для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Способствует развитию и укреплению мышечной системы, тренировки
вестибулярного
аппарата,
ориентировки
в
пространстве.
Комплекс состоит из двух вертикальных башен, одна площадка
оборудована двухскатной крышей, оснащен горкой и лестницей
с перилами.
Первая площадка, с крышей, размеры не менее: высота – 3660
мм, ширина – 1000 мм, длина – 1000 мм, ограждение площадки,
имеет размеры не менее: длина – 900 мм, ширина – 700 мм,
изготовлено из березовой влагостойкой фанеры толщиной не
менее 18 мм. Высота настила площадки над уровнем земли
составляет не менее 1200 мм. Крыша изготовлена из
влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 9 мм.
Площадка имеет один вход, который представляет собой
переход со второй площадки.
Вторая площадка, без крыши, размеры не менее: высота - 1600
мм, ширина – 1000 мм, длина – 1000 мм, ограждение площадки,
имеет размеры не менее: длина – 900 мм, ширина – 700 мм,
изготовлено из березовой влагостойкой фанеры толщиной не
менее 18 мм. Высота настила площадки над уровнем земли
составляет не менее 900 мм. Площадка имеет вход, который
представляет собой подъем дугообразный с деревянными
поперечинами, имеет размеры не менее: длина – 1280 мм,
высота – 1360 мм, ширина – 950 мм. Изготовлен из
металлической профильной трубы сечением не менее 30*30 мм
– основание, поперечины изготовлены калиброванного
пиломатериала хвойных пород, толщиной не менее 45 мм,
влажность пиломатериала не более 12 %.
Первая площадка оборудована скатом горки, который выполнен
из цельного стального листа, толщиной не менее 2 мм, оснащен
бортами из березовой влагостойкой фанеры, высотой не менее
200 мм, и толщиной не менее 18 мм. Также горка имеет
защитную перекладину, которую устанавливают на высоте не
менее 700 мм, и не более 900 мм от уровня пола стартового
участка горки, для предотвращения катания стоя.
19
Используемая фанера должна соответствовать ГОСТ 3916.1-96
«Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород».
При изготовлении несущих конструкций (столбов) должна быть
использована технология склейки под прессом нескольких слоев
древесины.
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован,
верхние торцы стоек из бруса защищены от осадков специально
предназначенными для этого пластиковыми крышками.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Обязательно наличие закладных деталей для монтажа: труба
металлическая диаметром не менее 40 мм, с толщиной стенки не
менее 2-х мм и длиной не менее 400 мм.
Спортивный комплекс 0740 или эквивалент
Размер не менее: длина – 3000 мм, ширина – 1500 мм, высота –
250 мм.
Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 лет.
Способствует развитию и укреплению мышечной системы,
тренировки вестибулярного аппарата, ориентировки в
пространстве.
Конструкция имеет не менее шести вертикально расположенных
столбов, и состоит из:
- на лицевой стороне: подъем, в виде полуколец, закрепленных
на вертикальном столбе, полукольца изготовлены из
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм;
- на левой боковой стороне: шведская стенка, не менее двух
штук, имеет размеры не менее: высота – 2500 мм, ширина – 600
мм. Поперечины закреплены на деревянных вертикальных стойках, изготовлены из металлической трубы ВГП, диаметром не
менее 20 мм. Расстояние между поперечинами не менее 230 мм.
- на тыльной стороне, шведская стенка, имеет размеры не менее:
высота – 2500 мм, ширина – 700 мм. Вертикальные стойки
изготовлены из металлической трубы ВГП, диаметром не менее
25 мм, поперечины изготовлены из металлической трубы ВГП,
диаметром не менее 20 мм;
- на правой боковой стороне: шест, не менее двух штук, изготовлены из металлической трубы ВГП, диаметром не менее 25
мм.
- в верхней части конструкции, на всей площади, закреплен
канат для лазания, имеет размеры не менее: длина – 2800 мм,
ширина – 1300 мм, изготовлен из пропиленового каната,
диаметром не менее 16 мм, со стальным сердечником, перекрестия канатов зафиксированы пластиковыми соединительными элементами цилиндрической формы, крепежные элементы
пропиленовой сетки представляют собой петлю с коушем,
обжатую алюминиевой втулкой
При изготовлении несущих конструкций (столбов) должна быть
использована технология склейки под прессом нескольких слоев
древесины.
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истир20
анию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован,
верхние торцы стоек из бруса защищены от осадков специально
предназначенными для этого пластиковыми крышками.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Обязательно наличие закладных деталей для монтажа: труба
металлическая диаметром не менее 40 мм, с толщиной стенки не
менее 2-х мм и длиной не менее 400 мм.
Диван 0657 или эквивалент
Размеры не менее: длина - 1450 мм, ширина - 800 мм, высота 800 мм.
Изделие представляет собой скамейку со спинкой.
Сиденье и спинка изготовлены из калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 30 мм. Основание дивана (ножки),
имеют полукруглую форму и изготовлены из металлической
профильной трубы, сечением не менее 40*20 мм
вспомогательные элементы конструкции изготовлены из
металлической трубы ВГП, диаметром не менее 20 мм.
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы,
кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными
красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными
для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми
красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
Выступающие гайки и болтовые соединения должны
закрываться пластиковыми заглушками, во избежание
получения во время игры травм и царапин.
Устройство детской площадки в мкр. Степной по ул.
Баргузинская, д.18
1. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов
без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
2. Устройство бетонной подготовки
3. Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых
на фундаментах внутри
4. Ограждение (код 0637)
5. Диван (0604)
6. Урна (код 0652)
7. Игровой комплекс (код 0928)
8. Качалка на пружине «Рыбка» (код 0108)
9. Качели с жесткой подвеской (код 0503)
10. Качели балансирующие (код 0505)
11. Спортивный комплекс (код 0725)
12. Карусель (код 0508)
13. Песочница «Шестигранник» (код 0204)
Устройство детской площадки по ул. Окинская, д. 29
1. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов:
без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
2. Устройство бетонной подготовки
3. Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых
на фундаментах внутри зданий
4. Ограждение (код 0637)
5. Диван (код 0604)
6. Урна (код 0652)
7. Игровой комплекс (код 0928)
8. Качалка на пружине «Рыбка» (код 0108)
100 м³ 0,032
100 м³ 0,021
1т
2,406
Мп
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт
Шт.
Шт.
Шт.
67,5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
100 м³
100 м
0,032
0,021
1 т³
Мп
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
2,406
67,5
2
1
1
1
21
9. Качели с жесткой подвеской (код 0503)
10. Качели балансирующие (код 0505)
11. Спортивный комплекс (код 0725)
12. Карусель (код 0508)
13. Песочница «шестигранник» (код 0204)
Устройство детской площадки по ст. Дивизионная, 3
участок, д.д. 933,937,943,837
1. Копание ям вручную без креплений для стоек без
откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
2. Устройство бетонной подготовки
3. Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых
на фундаментах внутри зданий
4. Ограждение (код 0637)
5. Спортивный комплекс (код 0925)
6. Качели с гибкой подвеской (код 0511)
7. Спортивный комплекс (код 0725)
8. Спортивный комплекс (код 0778)
9. Спортивный комплекс (код 0740)
10. Спортивный комплекс (код 0728)
11. Диван (код 0657)
12. Урна (код 0652)
Устройство детской площадки по ул. Сахалинская, д.34
1. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов:
без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
2. Устройство бетонной подготовки
3. Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых
на фундаментах внутри зданий
4. Ограждение (код 0637)
5. Скамья (код 0603)
6. Урна (код 0652)
7. Игровой комплекс (код 0928)
8. Качалка на пружине «Рыбка» (код 0108)
9. Качели с жесткой подвеской (код 0503)
10. Качели балансирующие (код 0505)
11. Переход «Жук» (код 0408)
12. Карусель (код 0508)
13. Песочница (код 0203)
Установка дополнительных спортивных тренажеров в мкр.
Тулунжа по ул. 40 лет Победы, д.14
1. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов:
без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
2. Устройство бетонной подготовки
3. Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых
на фундаментах внутри зданий
4. Спортивный комплекс (код 0778)
5. Пирамида (код 0714)
6. Воротики (код 0710)
7. Спортивный комплекс (код 0724)
8. Спорт – скамья «Пресс» (код 0748)
9. Спорт- стол «Армреслинг» (код 0750)
10. Диван (код 0604
11. Урна (код 0652))
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
1
1
1
1
1
100 м³
0,043
100 ³
0,032
1т
Мп
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
2,592
67,5
1
1
1
1
1
1
4
2
100 м³
100 м³
0,041
0,033
1т
Мп
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
1,972
97,5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
100 м³
100 м³
0,04
0,031
1т
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
1,804
1
1
1
1
1
1
2
2
* В случае наличия в наименованиях товара указания на товарные знаки следует рассматривать участниками
размещения заказа как указания, сопровождающиеся словами "или эквивалент".
** Изображение МАФ носит рекомендательный характер
22
Приложение №2
к документации об аукционе в электронной форме
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ №____
г. Улан-Удэ
"__" _________ 201_ г.
"Заказчик" - МУ «Комитет городского хозяйства» Администрации г. Улан-Удэ в лице заместителя
руководителя - председателя Комитета городского хозяйства Хандархаева Алексея Сергеевича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________, именуемый в
дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________, действующего на основании ________
, с другой стороны, именуемые совместно сторонами, на основании протокола N _______ от __ ________
20__ г. заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1.
Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по
устройству детской площадки в мкр. Степной по ул. Баргузинская, д. 18; устройству детской
площадки по ул. Окинская,д. 29; устройству детской площадки по ст. Дивизионная, 3 участок, д. д.
933, 937, 943, 837; устройству детской площадки по ул. Сахалинская, д. 34; установке дополнительных
спортивных тренажеров в мкр. Тулунжа по ул. 40 лет Победы, д. 14 в соответствии с проектно-сметной
документацией (Приложение), работы (услуги) по устройству монтажа малых архитектурных форм, должны
соответствовать ГОСТ Р 52169-2004 и ГОСТ Р 52301-2004 . При осуществлении работ (услуг), по устройству
монтажа малых архитектурных форм, необходимо предоставить Сертификат соответствия критериям,
установленным в Системе «Росстройсертификация», включая соответствующие требования действующих
строительных норм, правил и стандартов, а также обеспечить ввод в действие объекта в соответствии с
утвержденной проектно-сметной документацией и требованиями, обусловленными заказчиком в настоящем
контракте, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все объемы работ согласно проектно-сметной документации
(Приложение), предоставленной на аукцион по объекту, указанному в п. 1.1 настоящего Контракта,
ГОСТ Р 52169-2003, ГОСТ Р 52301-2004, ГОСТ Р 52167-2003, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52299-2004,
ГОСТ Р 52300-2004.собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций.
1.3. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик
несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств субподрядчиками в соответствии с п.10.3 настоящего Контракта, а перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему
Контракту.
2.
Стоимость работ
2.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет ____________________ руб.
(__________________________________), в том числе НДС 18%.
2.2. Источником финансирования являются выделенные средства из местного бюджета
в сумме: __________________ руб., КБК 0501-030-3500300-413-310
2.3. Заказчик обязуется оплатить за выполненную по настоящему Контракту работу на основании акта
приемки в эксплуатацию и акта выполненных работ по формам КС-2, КС-3 до 31.12.2013 г.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
настоящим Контрактом объемов работ и иных условий исполнения настоящего контракта.
2.5. Настоящим контрактом предусмотрена форма оплаты выполненных работ: на основании акта
приемки в эксплуатацию, акта приемки выполненных работ до 31.12.2013 года, безналичный расчет.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Общий срок выполнения работ:
Начало работ: « » ______ 20 __г.
Окончание работ: 1 июня 2013 г.
3.2. Промежуточные сроки выполнения работ определены сторонами в графике производства работ,
который составляет Подрядчик по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме, на весь
срок выполнения работ (приложение N 1).
4. Обеспечение работ материалами и оборудованием
23
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение строительных работ
указанного в п. 1.1 настоящего Контракта объекта материалами в соответствии с номенклатурой,
количеством в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и
правилами.
4.2. Все поставляемые строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность
за соответствие используемых материалов, государственным стандартам и техническим условиям.
4.3. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных
для реализации Контракта материалов до подписания акта приемки выполненных работ.
5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:
5.1.1. Обеспечить ведение журнала производства работ, оформить документ о назначении
ответственного лица за производство работ.
5.1.2. Заключить договор на оказание услуг технического надзора (соблюдение сроков выполнения
работ, объемов и видов работ, качества выполняемых работ, соответствие применяемых материалов в
проектно-сметной документации и требований СНиП).
5.1.3. Предоставить сертификаты, паспорта на используемые в процессе выполнения работ материалы
и изделия.
5.1.4. Обеспечить своевременное и качественное выполнение строительно-монтажных и специальных
строительных работ, комплектацию конструкциями и материалами;
5.1.5. Осуществить возведение собственными и/или привлеченными силами и средствами на
территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и
выполнения работ по настоящему Контракту.
5.1.6. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период
выполнения работ на строительных площадках.
5.1.7. Обеспечить выполнение на строительных площадках мероприятий по охране труда и технике
безопасности.
5.1.8. Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией,
строительными и иными нормами и правилами и техническими условиями и иными требованиями
действующего законодательства.
5.1.8. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия,
конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и
складирование.
5.1.9. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом и приложением к нему, и совместно с Заказчиком предъявить объект в полной готовности с
комплектом исполнительной документации комиссии.
5.1.10. В случае необходимости согласовать с органами государственного надзора порядок ведения
работ на объекте и обеспечить соблюдение его при проведении работ.
5.1.11. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям
настоящего Контракта.
5.1.12. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о
безопасности проведения работ.
5.1.13. Обеспечить ввод в действие объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной
документацией и требованиями, обусловленными заказчиком в настоящем контракте, в сроки, определенные
нормами продолжительности капитального ремонта и договорными обязательствами.
5.1.14. При готовности объекта Подрядчик должен известить об этом Заказчика в 5-дневный срок в
письменной форме.
5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ
и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.1.16. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к
ней территории.
5.1.17. Нести расходы по охране и содержанию объекта до передачи его эксплуатирующей
организации.
5.1.18. Известить Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки
соответствующих работ. Оформить акты на скрытые работы.
5.1.19. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых
работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения
Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик
24
обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию
Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный подрядчиком срок, подрядчик составляет
односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по
настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение
ими графика производства работ.
5.1.20. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ объекта за
пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные
средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции,
демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.
5.1.21. Нести перед Заказчиком ответственность за качество и своевременность выполнения работ по
контракту, установленных п.1.1.
5.1.24. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение объекта до даты
утверждения акта приемки в эксплуатацию объекта приемочной комиссией.
5.1.25. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить все
необходимые документы и информацию по строительству объекта.
5.2. Права Подрядчика:
5.2.1. Получать оплату выполненных работ в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим
Контрактом.
6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Осуществлять контроль за работами, проводимыми Подрядчиком в соответствии с проектносметной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в
области капитального строительства и ремонта.
6.1.2. По письменному сообщению подрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию
организовать совместно с подрядчиком приемку объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным
порядком.
6.1.3. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля за выполнением работ отступления от
условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно
заявить об этом Подрядчику.
6.1.4. Если по независящим от Подрядчика причинам работы по Контракту приостановлены и объект
законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные до момента консервации работы
согласно подписанному обеими сторонами акту выполненных работ.
6.1.5. Заказчик обязан согласно условиям, предусмотренным Контрактом, оказывать Подрядчику
содействие в выполнении работы.
6.1.6. Осуществить расчеты с подрядчиком в порядке, предусмотренном главой 2 настоящего
Контракта.
7. Сдача и приемка работ
7.1. Заказчик, получивший от Подрядчика сообщение о готовности к сдаче результата выполненных в
соответствии с настоящим Контрактом работ, обязан в течение пяти рабочих дней приступить к их приемке.
7.2. Подрядчик организует приемку работ за свой счет.
7.3. Подрядчик обеспечивает сдачу объекта, прошедшего технический надзор у специализированной
организации.
7.4. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом приемки
выполненных работ КС-2, КС-3, подписанным обеими сторонами.
7.5. По результатам приемки-передачи составляется соответствующий акт. Заказчик вправе отказаться
от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть
устранены Подрядчиком, о чем составляется мотивированный отказ от приемки выполненных работ. В
случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их исполнения. Сторона, допустившая нарушения, вызвавшие
мотивированный отказ другой стороны от подписания акта, должна в максимально короткий срок устранить
эти нарушения собственными силами и за свой счет.
8. Гарантии качества
8.1. Подрядчик гарантирует:
25
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими
нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
- возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.
8.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 2 (два) года со
дня подписания акта приемки выполненных работ (КС-2).
8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его
частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации,
разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта
объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанного в пункте 8.2 настоящего Контракта
недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок при их обнаружении.
В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта
Подрядчиком стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из
сторон.
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем
пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной
организации - независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинноследственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях
расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по
соглашению между сторонами обе стороны поровну.
8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта,
Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются
данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного
устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены
Контракта.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов,
указанных выше, или в случае если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем
пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо
уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков Заказчик вправе привлечь
для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет
Подрядчика.
9. Распределение рисков между сторонами
9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до момента приемки
результата работ Заказчиком несет Подрядчик.
С момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 7 настоящего Контракта риск
случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику.
10. Обеспечение исполнения обязательств и ответственность сторон
10.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в технической документации, строительных и иных норм и правил, а также за
недостижение указанных в технической документации показателей объекта в соответствии с действующим
законодательством.
10.2. Подрядчик несет ответственность за качество проведенных работ в течение гарантийного срока,
указанного в п. 8.2 настоящего Контракта и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока
дефекты своими силами и за свой счет.
10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных настоящим
Контрактом, с Подрядчика взыскивается неустойка за каждый день до момента фактического устранения
Подрядчиком нарушения условий настоящего Контракта в размере 1/100 ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от общей стоимости Контракта.
26
В случае неустранения дефектов в порядке, предусмотренном п. 8.6 настоящего Контракта, Подрядчик
уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки их выполнения.
В случае нарушения срока окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере
1/100 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости работ по настоящему Контракту за
каждый день просрочки их выполнения.
Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.
10.3.1. В случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по
контракту Заказчик вправе произвести оплату контракта путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной
на сумму неустойки.
10.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
10.6. В рамках данного контракта установлено обеспечение исполнения обязательств:(безотзывная
банковская гарантия, залог денежных средств) по настоящему Контракту в размере 10 % от начальной
(максимальной) цены контракта в сумме 169 993,80 рублей.
10.7. Датой возврата обеспечения считается дата представления платежных документов Заказчиком в
обслуживающее финансово-кредитное учреждение (дата почтового отправления).
10.8. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта обеспечение исполнения
муниципального контракта Заказчиком не возвращается.
10.9. Если результат работы принят Заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается
со дня приемки результата работы в целом.
10.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Подрядчик своими силами и без увеличения общей стоимости работ обязан в срок, установленный
Заказчиком, переделать эти работы (услуги) для обеспечения их надлежащего качества.
10.11. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним
актом, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.
10.12. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик
обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения
Заказчика.
11. Срок действия настоящего Контракта
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2013 г.
11.2. Истечение срока контракта не освобождает стороны от его исполнения.
12. Заключительные положения
12.1. Изменения в настоящем Контракте действительны лишь в том случае, если они оформлены в
виде дополнительного соглашения, подписаны сторонами и сведения о них внесены в Реестр контрактов в
соответствии со ст. 18 ФЗ-94.
12.2. При исполнении настоящего Контракта перемена Подрядчика не допускается, за исключением
случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.3. В случае перемены Заказчика, в случае если новый Заказчик является правоприемником по
настоящему Контракту, права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же
объеме и на тех же условиях.
12.4. Если при исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, обнаруживаются
препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из сторон обязана принять все
зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
12.5. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, стороны будут
руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.
12.6. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с
действующим законодательством.
12.7. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта, разрешаются
сторонами путем направления претензии одной стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит
рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор
разрешается в Арбитражном суде Республики Бурятия.
27
12.8. Настоящий Контракт приобретает силу при подписании уполномоченными представителями
сторон каждой страницы Контракта.
12.9. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
1. Приложение – проектно-сметная документация.
2. Приложение 1 – график производства работ составляется по итогам проведения открытого аукциона
в электронной форме.
12.10. Контракт на пяти листах составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
каждый из которых находится у сторон Контракта.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»
Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
Адрес:
Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России г.Улан-Удэ
р/с
р/с 40204810600000000304 л/с 112010010
к/с
ИНН 0323127244
ИНН
БИК 048142001 КПП 032301001
БИК
КПП
13. Подписи сторон
Заместитель руководителя Администрации
г. Улан-Удэ-председатель Комитета городского хозяйства
____________________/Хандархаев А.С./
М.П.
Директор
_____________________/____________/
М.П.
28
Приложение № 3
к документации об аукционе в электронной форме
Форма 1
Рекомендуемая форма согласия участника
размещения заказа на выполнение работ
Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме, выражает согласие на выполнение работ по устройству
детской площадки в мкр. Степной по ул. Баргузинская, д.18; устройство детской площадки по ул.Окинская,
д.29; устройство детской площадки по ст. Дивизионная, 3 участок, д.д. 933, 937, 943, 837; устройство детской
площадки по ул. Сахалинская, д.34, установка дополнительных спортивных тренажеров в мкр. Тулунжа по ул.
40 лет Победы, д. 14 и предлагает к использованию товар, конкретные показатели которого, соответствующие
значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме и товарный знак (его
словесное обозначение) (при его наличии), указаны ниже:
№
Наименование товара
Товарный знак (его словесное
Марка,
Характеристики
п/п
обозначение) (при его наличии)
изготовитель
Используемого товара
Форма 2
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование сведений
Фирменное наименование (только для юридических лиц)
Организационно-правовая форма
(только для юридических лиц)
Место нахождения (только для юридических лиц)
Почтовый адрес (только для юридических лиц)
Фамилия, имя, отчество (только для физических лиц)
Паспортные данные (только для физических лиц)
Сведения о месте жительства (только для физических лиц)
Номер контактного телефона
Идентификационный номер налогоплательщика
Содержание сведений
Приложение № 4
к документации об аукционе в электронной форме
Обоснование начальной (максимальной цены) контракта
Расчет начальной максимальной цены контракта
Расчет начальной максимальной цены контракта производится с Методикой формирования начальной
(максимальной) цены контракта (цена лота) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городского округа «город Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 16.02.2011 № 70.
Согласно сметной документации на выполнение работ по устройству детской площадки в мкр. Степной
по ул. Баргузинская, д. 18, устройству детской площадки по ул. Окинская,д. 29, устройству детской площадки
по ст. Дивизионная, 3 участок, д. д. 933, 937, 943, 837, устройству детской площадки по ул. Сахалинская, д. 34,
установке дополнительных спортивных тренажеров в мкр. Тулунжа по ул. 40 лет Победы, д. 14 стоимость
работ на восемь детских площадок составляет 1699938 (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч
девятьсот тридцать восемь) рублей.
В соответствии с разделом 2 Методики при ограниченных возможностях бюджета для определения
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) могут приниматься цены на товары, работы, услуги
ниже сложившихся среднерыночных цен. В этой связи, начальная максимальная цена контракта принимается
равной финансовым средствам, предусмотренных локальными сметными расчетами и практически средствам,
запланированных в бюджете г. Улан-Удэ, и составляет 1699938 рублей.
29